返回
首页 > 合同范本

电工施工合同范本(最新18篇)

时间: 2024-05-02 20:28:17

电工施工合同

  随着法律观念的深入人心,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编精心整理的电工施工合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

电工施工合同

电工施工合同 第一篇

  甲方:(以下简称甲方)___________

  乙方:(以下简称乙方)___________

  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:

  地点:___________。

  二、承包方式___________。

  三、甲方责任

  甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  四、乙方责任,乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

  因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款__元。

  五、工程质量、安全及保修

  乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

  甲方不承担任何责任。

  工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  六、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  和解、调解不成的',按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  七、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章)___________乙方(盖章)___________

  法定代表人:___________法定代表人:___________

  开户行:___________户名:___________账号:___________

  _____年_____月_____日

电工施工合同 第二篇

  甲方:(以下简称甲方)___________

  乙方:(以下简称乙方)___________

  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:地点:___________。

  二、承包方式___________。

  三、甲方责任

  甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  四、乙方责任,乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

  因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。

  五、工程质量、安全及保修

  乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

  甲方不承担任何责任。

  工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  六、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的`仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  七、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章)___________乙方(盖章)___________

  法定代表人:___________法定代表人:___________

  开户行:___________户名:___________账号:___________

  _____年_____月_____日

电工施工合同 第三篇

  甲方:

  乙方:

  按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则,明确甲乙双方的权利和义务,结合全合同具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、开工日期:

  6、竣工日期:

  第二条:工程造价及结算方式

  按工程内容进行施工。工程总造价为_____万元(人民币)。

  第三条:双方责任

  1、甲方责任

  甲方须委派驻工地代表。

  甲方对工程质量进行评定,核实确认工程量,对工程质量进行验收,隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收,验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的'继续施工,验收不合格,乙方在限定时间内重新交验,同时承担违约责任。

  2、乙方责任

  乙方委派驻工地代表及相关技术人员。

  乙方严格按照设计要求进行施工,施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理,费用自负。

  乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收,报批,备案等所有用电手续,及时接火通电,并承担相关费用,做到交钥匙工程。

  第四条:施工工期

  施工工期 小时。

  第五条:工程款支付

  1、工程款支付方式:按工程进度支付工程款。

  2、工程竣工验收后,支付_____元,余下_____元留作保修金,待质保期满后再行支付。

  第六条:工程施工的安全措施

  1、乙方设置专职安全员。

  2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》,按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定,制定安全施工作业,操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

  第七条:违约责任

  合同签订后,双方不得随意变更合同内容,不得违约,乙方延期开工或者延期竣工后,按延期每日向甲方支付_____元违约金。

  第八条:工程保修和保修金的支付

  工程保修期为 年,期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换,保修金_____元,自工程交付验收后一年内付清。

  发包人:(公章) 地址:法定代表人:委托代理人:工地代表:电话号码:邮政编码:

  承包人:(公章)地址: 法定代表人: 委托代理人: 工地代表: 电话号码: 邮政编码: 合同订立时间:

电工施工合同 第四篇

  甲方:__________________身份证号:__________________

  乙方:__________________身份证号:__________________

  甲方在公司内部对__________________装修电工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。

  乙方按照盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责鲁信影城罗庄店初消防外的所有水电、网线布置、监控布线的施工。

  1、__________________

  2、工程地点:__________________

  3、工程工期:工程工期依据装修总进度为准合同价款

  本合同对本项目的水电工程内容实行单价包干,包干总价为:人民币__________________元,大写__________________元整。

  3.1、____________________________________

  3.2、____________________________________

  3.3、该包干为甲方提供施工物料及相关施工设备,乙方提供施工及技术支持该包干如超过3400平米,工程需追加工程款。在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。

  3.4、付款方式

  3.4.1、本协议签订之日甲方向乙方支付进场费。

  3.4.2、依据施工计划双方协商于本合同签订之日40日内支付工程款。

  3.4.3、乙方施工结束后经甲方验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。

  4、____________________________________

  5、____________________________________

  5.1、工程质量保修:按照附件一中的约定执行。违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付本次应付合同款2‰的违约金。

  5.2、因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币__________________元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

  5.3、乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币__________________元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

  5.4、乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。

  5.5、乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的.工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。

  5.6、乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币__________________元-__________________元。

  5.7、凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

  6、甲乙双方约定:

  6.1.1、所有材料的质量、数量应与库管员当面清点,检查并签字确认。出库后发生的材料数量不对,材料(特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿。

  6.1.2、乙方必须按照甲方规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。

  6.1.3、施工按照工程图纸为准,如需改动需双方协商确认后执行,任何一方不得随意更改。

  6.1.4、乙方需严格要求施工人员进行安全施工,并配合甲方对于安全方面的要求及监督。如未按照甲方要求造成的安全事故(损失在__________________元以内的事故)由乙方自行承担。

  7、本合同双方签章后生效。本合同一式叁份,叁份合同及其附件具有同等法律效力。

  7.1、本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。

  7.2、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。

  甲方(手印):__________________乙方(手印):__________________

  身份证号:__________________身份证号:__________________

  日期:__________________日期:__________________

电工施工合同 第五篇

  发包人: (以下简称甲方)。

  承包人: (以下简称乙方)。

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就地基处理承包合同条款协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程量: 工图和实际完成工程量为准。

  4、承包方式:包工

  5、工程合同价:灰土挤密桩:

  6、合同价:不含水费、电费、税费、施工用土及材料费用。

  第二条:工程期限

  1、本工程合同总工期为 天,试桩不包括在内。

  2、如遇到下列情况,经甲方现场监理工程师或现场代表签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  (1)甲方在合同规定开工日期前3天,未能提供图纸及施工场地“三通一平“的施工条件,影响设备、人员进场施工;

  (2)重大设计变更;

  (3)在施工中因停电、停水连续影响施工在4小时以上者;

  (4)因甲方城建手续不全及非乙方原因而现场监理工程师或现场代表签证不及时而影响施工;

  (5)未能按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度;

  (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度;

  (7)经甲方和监理工程师同意工期顺延的其他情况。

  第三条:工程合同总价

  1、本合同总价为人民币暂定 万元,按实际施工量计算。

  2、如遇到下列情况,合同总价作相应调整;

  (1)设计发生变更造成工作量的增减。

  (2)施工中增加的工程项目,以现场签证为准。

  第四条:双方负责事项

  1、甲 方:

  (1)在开工前作好红线以外的“三通”和红线以内的'场地平整。

  (2)施工用土,按审定的施工设计或施工方案。

  (3)提供现场有关隐蔽障碍资料。

  (4)确定地基处理工程控制坐标位置。

  (5)根据施工地区用水、用电的情况,采取必要措施满足施工用水、用电的要求,所发生费用由甲方承担。

  (6)合同签定后,尽快组织甲、乙双方和有关单位参加的施工图纸设计交底。

  (7)按乙方工程进度,经甲方和监理方核实的工程量,及时向乙方支付工程进度款,以满足工程进度的需要。

  (8)派驻施工现场代表或监理工程师,对地基处理施工进度、工程质量、合同执行情况进行监督检查,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证,工程中材料抽检、工程进度拨款签证和其他必须的签证。

  2、乙 方

  (1)本工程以包工,甲方提供水、电、灰土有甲方筛好运至工地,乙方负责成孔、夯填。

  (2)在甲方确定的加固工程坐标点位置、标高和基础轴线的范围为进行准确的桩位布点。

  (3)严格按照地基加固设计图和文字说明的要求及国家有关地基处理现行规范相应的条文进行施工,确保工程质量,在合同规定的时间内按期竣工。

  (4)按双方商定的承包方式、分工范围,作好材料和设备的采购、使用和管理工作。

  (5)施工中随时接受甲方委派的现场代表或监理工程师和有关部门的检查检验,为检查检验提供方便。

  (6)在施工期间按规定采取严格的安全保护措施,承担自身安全措施不力造成的事故责任。

  (7)工程完工后乙方向甲方提供原始记录一份。

  (8)密切同甲方配合,协商解决施工中遇到疑难问题,遵纪守法,文明施工。

  第五条:工程款的支付与结算

  1、乙方设备进场甲方付 万元进场费,本工程施工60%时再付乙方 万元工程款。完工后甲方付乙方工程款总造价80%,桩其验收后一个月后付清余款。

  2、本工程按合同单价和实际完成的工程量加施工现场签证单进行结算。

  第六条:工程质量验收标准

  按设计要求验收合格:

  第七条:争议的解决方式

  甲乙双方在执行合同过程中如发生争议,双方应及时进行协商解。

  第八条:其他条款

  (1)本合同条款如特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定协商议定补充条款。

  (2)本合同经双方签字后生效。本合同一式2份,甲、乙双方各执1份。

  甲方(发包方): 乙方(承包方):

  电话: 电话:

  日期:

电工施工合同 第六篇

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程名称:

  电工施工项目

  二、工程地点:

  三、承包范围

  甲方指定的电工施工项目

  四、承包方式

  包工包料

  五、合同价款:

  本工程总价为:_____元人民币(大写:_____圆整),其中包含材料费、人工费、机械使用费等全部费用。

  六、工期:

  本工程自____年__月__日开工,于____年__月__日竣工,共计__天。如需延期,需提前通知甲方并征得甲方同意。

  七、质量要求

  乙方应按照国家及地方相关规定、规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。

  乙方应保证施工现场整洁,符合卫生及安全要求。

  乙方应按照甲方的要求进行材料采购和施工,确保工程质量符合要求。

  甲方有权对乙方的施工过程进行监督,如发现质量问题,有权要求乙方返工或整改。

  如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任。

  如因甲方原因造成质量问题,甲方应承担全部责任。

  因不可抗力因素造成质量问题,双方应协商解决。

  八、安全文明施工:

  乙方应遵守国家和地方的安全生产法规及规定,确保施工安全。

  乙方应按照甲方的要求进行安全文明施工,确保施工现场整洁有序。

  如因乙方原因造成安全事故或财产损失,乙方应承担全部责任。

  如因甲方原因造成安全事故或财产损失,甲方应承担全部责任。

  九、付款方式

  工程款按照工程进度分期支付,每次支付金额为总价的__%。

  工程竣工验收合格后,甲方应支付至总价的__%。

  十、违约责任:

  如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付总价款的_%作为违约金。

  如因甲方原因导致工期延误,每延误一天,甲方应支付总价款的_%作为违约金。

  如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应负责无偿修复或返工,并承担由此产生的费用。

  如因甲方原因导致工程质量不合格,甲方应承担由此产生的.责任和费用。

  十一、验收标准和方法:

  乙方应按照国家及地方的相关规定、规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。

  甲方有权对乙方的施工过程进行监督,如发现质量问题,有权要求乙方返工或整改。

  工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,包括施工记录、检验记录等资料。甲方有权对工程进行验收,如发现质量问题,有权要求乙方整改。

  如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任。

  如因甲方原因造成质量问题,甲方应承担全部责任。

  十二、争议解决:

  本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商无果,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

  在争议解决期间,除有争议的部分外,其他条款的履行不得中断。

  十三、其他事项:

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):

  代表(签字):

  日期:____年__月__日

  乙方(盖章):

  代表(签字):

  日期:____年__月__日

电工施工合同 第七篇

  甲方:郴州__房地产开发有限公司

  乙方:

  甲、乙双方经协商就__小区项目配电工程达成如下协议:甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方,现就双方的责任、权利、义务作如下规定,以兹双方共同信守执行。

  第一条 工程名称及地点

  1、工程名称:__配电工程

  2、地点:

  第二条 承包方式

  乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工,负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。

  第三条 乙方的施工范围和主要工程量

  1、根据工程设计图纸负责该配电工程,从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。

  2、负责该配电工程的规划方案、查勘,取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。

  3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;

  4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。

  第四条 工程价款结算及付款方式

  1、该工程采用总价包干的方式,即整个工程总包干价合计人民币:元整(含税价)。

  2、付款方式

  2.1本工程不拨付预付款,待材料、设备全部到达施工工地,经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整),待合格送电满壹年时一次性支付。

  2.2工程的结算价格以签订合同价格为准,合同价格即为最终结算价格,在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌,均不变更包干总造价结算。

  第五条 双方的权利义务

  1、合同签订后,甲方积极配合乙方办理用电相关手续,及时提供相关资料。

  2、甲方负责对工程质量、进度进行监督,协调现场工作,对施工不合要求的,甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

  3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工,接受甲方施工人员的监督,做到安全、文明施工。

  4、乙方负责现场施工环境的协调,甲方应积极配合。

  第六条 工程期限验收方式

  1、工程期限:乙方应当按甲方要求保证在 年 月 日前完成施工调式合格并达到交付使用条件,在办理有关手续及合同实施过程中,如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力,工程期限由双方另行协商确定顺延。

  2、验收方式:设备安装完毕后,甲方组织部门对配电工程进行验收,以电力部门审核的'施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电,视为验收合格),在验收前甲方不启用任何设备。

  第七条 乙方质量承诺

  1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核,经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案,并作为验收及合同结算依据,作为同合附件一并使用。乙方保证:所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等),并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢,并严格按国家标准设计图纸。

  2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的,并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。

  3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不可抗力外,质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内,如出现质量问题,乙方在甲方通知4小时内到场,否则,甲方有权请人维修,维修费由甲方从质保金中直接扣除。

  第八条 违约责任

  1、在工程施工过程中,乙方应根据合同工期以及施工进度,及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期,延误工期 10 天以内时,乙方按 元/天承担违约责任;延误工期超过 天,甲方有权解除本合同,同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。

  2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求,否则,甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外,还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。

  3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款,如果逾期支付,则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。

  第九条 其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

  2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。

  3、施工图纸由乙方根据祥龙郡现状按照国家标准进行设计,设计图纸经电力局审查合格?

  甲方(签章): 乙方签字:

  年 月 日

电工施工合同 第八篇

  甲方: 乙方: 身份证号:

  兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款:

  一、工程项目地点:

  __市沈家门墩头329国道南边

  二、承包形式:

  乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、 设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等 由甲方提供。

  三、承包工作内容:

  Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。 并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业 用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现 场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱 至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙 方自行负责。

  四、质量要求:

  要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工 程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一 切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施 工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必 须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于 所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进 入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包 人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

  五、安全文明生产:

  乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的.方针,严 格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安 全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场 地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工 完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方 在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切 费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故, 此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

  六、工程进度:

  乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需 加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

  七、结算方法:

  乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的 4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价 摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。

  八、付款办法:

  乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。

  九、其他事项:

  1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视 情节轻重程度进行罚款。

  2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干 净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。

  3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预 留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

  4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前

  5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

  6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生 产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒 不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。

  7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入 工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失 被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。

  8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由 项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除, 以后欠缺部份由乙方自行解决。

  9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合 同,并追究其经济赔偿责任。

  10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、 工具堆放之用。

  此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。

  甲方签名: 年 月 日

  乙方签名: 年 月 日

电工施工合同 第九篇

  甲方:(以下简称甲方)

  身份证号码:

  乙方:(以下简称乙方)

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

  四、计价方式:按设备每点元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

  五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。

  六、承包方式:人工费承包。

  七、工程材料要求:

  1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。

  2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定,满足设计要求。

  3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。

  4、乙方应节约用水用电,对甲方的各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清,垃圾自行清理,由于乙方原因,破坏土建已经完成的成品,由乙方负责赔偿,所有由乙方施工的'项目,必须做好成品保护,直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

  八、结算方式及付款方式:

  1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量,合同外工程量应另列计算清单并说明原因,由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

  2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后,乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%,预留3%作为人工保修费

  3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%,设备安装部分占总工程量的35%,设备调试部分占总工程量的30%)

  九、工程质量:

  本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准),乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工,若因乙方原因造成验收不合格,乙方承担全部责任。

  十、文明、安全施工:

  1、乙方参加施工人员必须穿着整齐,严禁赤膊进场,文明施工。

  2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查,监督工作,做到安全施工。

  3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作,保持施工场所整洁卫生,当日工完场清。

  4、由于乙方施工原因造成的安全事故,费用由乙方负责。、

  十一、乙方按图施工完成后,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。

  十二、违约责任:

  1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后,甲方仍未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施,直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。

  2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。

  3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。

  4、乙方在施工过程中,必须严格按照设计图纸要求,甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作,保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求,若施工质量达不到合同要求和图纸要求,乙方必须无条件返工整改至符合要求。

  5、所有安装必须配合土建工程施工,服从建设单位或监理单位合理安排,保证按期完成。

  如乙方无法按期完成工程进度,甲方有权单方提出清退处理,乙方不得有异议,并按已完成工作量的60%给予结算。

  6、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。

  7、工程完工后,乙方提供技术,配合、协助甲方组织验收。

  十三、其他事项:

  1、施工图纸中的广播算半个点数,多线盘按一个点计算,其他点数以消防主机显示点数为准。

  2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋,乙方应及时通知甲方并以书面形式体现,以便甲方处理。

  3、地下室如出现管道堵塞及漏埋,由乙方自行处理,甲方楖不负责。

  十四、本合同未竞事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份,双方各执一份,效力等同。工程款付清后,本合同自行失效。

  甲方:乙方:

  开户行:开户行:

  联系电话: 联系电话:

  签订日期: 签订日期:

电工施工合同 第十篇

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

  一、工程项目:

  1、工程名称:

  2、交货及安装工程地点:

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。

  二、系统总造价及其支付:

  (一)系统总造价

  1、本智能系统含税总包干价为人民币_____.

  2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  (二)工程款支付

  乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。

  三、工期:

  1、本合同签订后,乙方于______年______月______日进场,到______年______月______日止, 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

  2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

  四、供货及安装:

  1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

  五、维修保养:

  1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

  2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。

  3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

  4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

  六、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。

  2、按工程进度向乙方支付工程款。

  3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的'施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

  七、违约责任:

  1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

  3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

  4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准。

  八、其他事宜:

  1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。

  2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向 人民法院提起诉讼。

  4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

  5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。

  6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

  7、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

电工施工合同 第十一篇

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、承包方式:

  ______

  三、付款方式:

  自合同生效后一个工作日内,支付工程款总额的`50%,材料及工人进驻后付工程款总额的40%,余款验收完一次性付清。

  四、合同工期

  开工日期: 自付款第三个工作日

  竣工日期: 年 月 日

  合同总日历天数 天。

  五、合同总价

  金额(大写): 元(人民币) :

  六、工程完工后,甲方在两个工作日内进行验收,验收合格后5个工作日内付清余款的10%。

  七、质量标准与验收

  工程质量标准:

  八、乙方向甲方承诺按照合同的约定进行施工、竣工。

  九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商讨解决。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

电工施工合同 第十二篇

  合同编号:_________

  甲方:_________地址:_________电话:_________

  乙方:_________地址:_________电话:_________

  甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

  一、施工责任

  1、甲方责任:提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持,并进行现场监督,如发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改或不能履行合同,甲方有权单方面中止合同;

  2、乙方责任:自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。

  严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。

  标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。

  乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。

  乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。

  二、付款方式

  1、工程完成50%以上支付工程款50%,付_____元

  2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付_____元

  3、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付_____元

  三、设计

  1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作

  2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可

  四、工期

  从 年 月 日起至 年 月 日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费_____元/天

  五、施工安全

  在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

  六、工地现场管理

  1、现场禁止使用明火。

  2、现场禁止吸烟。

  七、维修

  1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

  2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

  八、合同争议

  1、出现争议甲乙双方先协商。

  2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  九、施工安装要求

  1、弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

  2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。

  4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。

  管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。

  所有线缆在管子和钢管里不能有接头。

  5、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的`,必须保证管道内有30%的空间预留。

  6、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范______进行施工。

  7、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

  8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

  9、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

  10、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。

  如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。

  业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

  甲方:___________

  乙方:___________

  ____年_____月_____日

电工施工合同 第十三篇

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担__公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

  二、乙方承包范围

  完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

  三、合同价款

  本项目合同包干价人民币大写: (小写: 元)。

  四、工程工期

  开工日: 年 月 日;

  完工日: 年 月 日。

  乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的'要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。

  五、付款方式

  本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约__ %,人民币 元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。

  六、甲方责任及工作

  1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。

  2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。

  3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。

  4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。

  5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。

  七、乙方责任及工作:

  1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。

  2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

  八、竣工验收

  1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。

  2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。

  九、工程保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。

  十、争议的解决

  双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

电工施工合同 第十四篇

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点:

  二、承包方式:

  三、付款方式:

  自合同生效后一个工作日内,支付工程款总额的.50%,材料及工人进驻后付工程款总额的40%,余款验收完一次性付清。

  四、合同工期

  开工日期: 自付款第三个工作日

  竣工日期: 年 月 日

  合同总日历天数 天。

  五、合同总价

  金额(大写): 元(人民币) :

  六、工程完工后,甲方在两个工作日内进行验收,验收合格后5个工作日内付清余款的10%。

  七、质量标准与验收

  工程质量标准:

  八、乙方向甲方承诺按照合同的约定进行施工、竣工。

  九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商讨解决。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

电工施工合同 第十五篇

  甲 方:_________________

  乙 方:_________________

  签订日期:_______年___月___日

  依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程承包事项协商一致,订立本合同。

  工程内容

  工程名称:_________________

  工程地点:_________________

  工程内容:_________________

  承包范围:以双方共同审定的设计图纸和合同清单为准进行设备采购及施工,项目如有设计变更或超出施工图纸和工程量清单的部分需经双方协商另行计算。

  工程承包造价

  工程承包总造价为______ 元(计人民币_______元整)。此价格含税。

  付款方式

  第1次:合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%

  第2次:材料到货后5个工作日内支付合同总金额的40%

  第3次:工程安装结束验收完毕后5个工作日内支付合同总金额的25%

  第4次:合同总金额的5%作为质保金,于半年后5个工作日内支付。

  2.1甲方权利和义务

  委派现场管理代表,监督检查设备、材料入场验收、监督工程质量、进度,负责工程期间的质量验收、实施方案的变更确认,以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。

  及时确认采购请款申请,按本合同约定向乙方支付款项。

  甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。

  积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题,对乙方所提出的问题和要求,甲方应做出合理的答复和处理措施,确保工程施工的顺利进行。

  甲方有责任将本公司的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方,以方便双方沟通。

  甲方有责任将本公司在该工程中所用的软件资料及技术文档交付乙方。

  2.2乙方权利和义务

  根据甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。

  指定工程负责人,在规定时间内组织施工,做好施工质量安全管理和施工环境保护工作。如施工期间发生质量、安全、环保事故,均由乙方负责,并及时报告甲方及有关部门。

  定期向甲方报送施工计划和完工报告,做好施工记录。

  施工中发生的问题,应即以书面形式通知甲方;施工中因乙方责任造成的各项损失均由乙方负责。

  负责竣工后的清场工作。

  对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

  在设备和材料的采购过程中,承担一切的费用和法律责任。

  负责配合用户验收。

  乙方在施工过程中,在征得用户方和甲方同意的情况下,有权对施工实施方案提出意见并做出调整。

  工期和实施

  本工程于_______年___月___日前完成。乙方需在合同签订后向甲方提供相关单位工程实施方案。

  在施工过程中,如因不可抗力因素造成的工期延误,经甲乙双方签字认可后调整,以此重新确定工程完工日期。

  在施工过程中,如因甲方或乙方责任造成工期变更,双方需事前磋商,经甲乙双方签字认可后调整,以此重新确定工程完工日期。

  如因甲方或乙方的责任造成用户方不接受的工期延误,由责任方对此负责。

  材料和设备的供货和验收

  材料和设备的采购由乙方按双方认可的设备清单采购。如甲方要求,乙方需优先选择甲方推荐的供货商,乙方协助甲方按照协定好的合同内容与供货方签订购销合同,并由乙方签字确认。

  乙方承担由乙方购进的货物、运输、验收、退货、索赔及其他相关方面的全部责任和全部费用。

  工程验收

  验收依据:根据《工程实施方案》、《竣工图纸》、《设备清单及报价》,甲乙双方共同确认的验收项目与程序、会审纪要、有关变更的书面文件。

  验收标准:按双方认可的验收依据、国家颁发的施工及验收规范为标准,由用户或甲方验收。

  甲方应在乙方提请验收之日起10 日内组织用户验收,验收合格后由用户或甲方签字确认。如乙方最终提供的服务或产品与甲方要求不一致,甲方有权要求乙方进行修改、改善。

  验收报告原件由甲方归档,复印件由甲方盖章后交乙方存档。

  售后服务

  验收通过之日起,乙方负责建设工程的售后服务工作,维护期为 1 年。对于工程(系统)涉及的软、硬件,在保修期内,乙方免费提供服务。保修期外如需更换硬件设备需按照设备成本价付费更换,如需乙方上门维修需付相应的上门维修服务费。

  变更

  任何一方要求对合同内容进行变更时,所有的'变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。

  对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度,乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用,并将预计发生费用以书面形式通知甲方,待甲方确认后执行。

  合同的解除

  任意一方欲提前解除本合同,应提前通知对方,经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同,无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用,并对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方要求解除合同,应返还甲方已支付的费用,并赔偿由此引起甲方的损失。

  订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

  违约责任

  双方在执行本合同过程中,任何一方违反本合同之约定,均为违约。违约方除向守约方赔偿外,还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。

  甲方未按双方约定的付款条件支付工程款,每逾期壹日甲方应按逾期工程款总额的千分之三向乙方支付逾期违约金。

  因甲方或乙方原因造成工程逾期完工造成的损失,每逾期壹日应由责任方按工程款总额的千分之三向另一方支付逾期违约金。

  不可抗力

  双方因不可抗力的影响不能履行合同,履行合同的时间相应推迟,推迟时间与不可抗力持续时间相同,合同价格不因此而改变。

  不可抗力发生后,双方要立即通知对方,并采取必要措施密切配合,以减少影响。

  不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。

  争议的解决

  有关本合同的任何问题,双方应本着相互信任、以诚相见的原则,共同协商解决。若经协商不能达成协议时,提交当地人民法院判决。

  合同效力

  本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方盖章之日起生效

  本合同受《中华人民共和国民法典》保护,未尽事宜,均按《中华人民共和国民法典》规定执行。

  本合同未尽事宜,双方可 另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表人(签字):_________________ 代表人(签字):_________________

  通讯地址:_________________ 通讯地址:_________________

  发票开具信息:_________________ 发票开具信息:_________________

  税号:_________________ 税号:_________________

  地址:_________________ 地址:_________________

  电话:_________________ 电话:_________________

  开户行:_________________ 开户行:_________________

电工施工合同 第十六篇

  为明确责任,保障双方利益,保证工程的顺利进行,甲方与乙方经过友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,根据本工程的具体情况,于 年 月 日在 签署本合同。

  鉴于:

  1.甲方委托乙方负责工作。

  2.乙方承诺按照甲方的要求,依据甲乙双方确认的合同价格,在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作,图纸范围内如有错项、漏项,概由乙方自行承担。

  3.乙方作为有经验的承包商,在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的`有关规定和行业等现状、 (总承包工程)项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬(雨)季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。

  甲乙双方达成如下协议:

  1.工程概况

  1.1.工程名称:

  1.2.工程地点:

  1.3.承包范围:

  1.4.本工程采用总承包方式,包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。

  1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包,乙方若拟对部分工程采取分包,须上报甲方,征得甲方书面同意后方可实施,并实行分包对乙方负责,乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

  2.工期及施工进度

  2.1.本工程绝对日历工期为 日,开工日期: ;

  竣工日期: 。

  以上日期如有变化,以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。

  2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。

  3.合同价款

  本合同为固定总价合同,合同总价为 元(大写: )。

  4.质量标准

  本工程质量标准:合格。

  5.附则

  5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。

  5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。

  5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字,加盖甲乙双方公章,且乙方向甲方提交履约保函后生效。

  5.4. 本合同一式 份,甲方执叁份,乙方执 份,具有同等法律效力。

  发包方(公章): 承包方(公章):

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  法定代表人(或授权人): 法定代表人(或授权人):

  主管领导: 主管领导:

  经办人:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年 月 日 年 月 日

电工施工合同 第十七篇

  甲方:

  乙方:

  经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:

  一、服务事项:

  工程项目:达到国家验收标砖

  地 承包范围:包工不包料

  年 月 日至 年 日。 特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。

  二、工程价格及付款方式

  A、水电安装 /平方,以地面平方计算。

  B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量 __%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价__ %,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

  三、甲、乙双方的责任

  1、甲方为乙方提供所需材料。

  2、甲方有权对乙方的`违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

  3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

  4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。

  5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。

  6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。

  四、安全责任

  乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

  五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。

  本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。

  甲方: 乙方:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日

电工施工合同 第十八篇

  发包方(甲方):__________

  承接方(乙方):__________身份证号:__________

  本合同明确双方的权利和义务,经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力,双方必须严格履行本合同规定的义务。

  一、施工地点:__________

  二、施工内容及质量要求:__________

  进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。

  价格:按投影面积计算,每平方__________元

  1、零时用电布置,铁管布线,强弱电布置(照明,空调,音响,监控,点钟,电视)给水管PPR,排水管PVC,开孔但不封孔。

  2、灯具洁具安装。

  三、甲方责任和义务:

  1、负责与被施工单位、业主、监理的'联系和协调工作。

  2、派住现场管理员,监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

  3、协助乙方办理进场手续。

  4、保障施工现场的用水用电及照明设备。

  5、协调施工用料的运输及配送。

  6、乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%,剩余%待验收合格后全部付完。

  四、乙方责任和义务:

  1、乙方按时上下工,上下工在路上骑车或开车安全自己负责。

  2、施工所需工具由乙方自己提供。

  3、乙方在施工过程中,必须制定出严密的安全防范措施,消除事故隐患,加强对人员驻地、施工现场的安全管理。确保人员、设备、物资、工程的安全,承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承担费用,甲方不承担任何费用及连带责任。

  4、乙方需按甲方施工内容及质量要求去做,如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承担。

  5、乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事,不能与客户谈论施工相关事情,如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。

  6、乙方需按甲方规定的工期完成施工,如没有按工期完成,造成的经济损失由乙方负责。

  7、乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料,一经发现,人赃并获,罚款_____万元,并且扭送公安机关。

  五、本合同一经签约,甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务,如有违约所发生的后果违约方自己承担。

  六、本合同的生效

  1、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字,并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。

  2、本合同一式二份,具有同等法律效力,甲乙方双方各执一份,双方应妥善保管。

  甲方(签字盖章):__________

  _____年_____月_____日

  乙方(签字指模):__________

  _____年_____月_____日

相关推荐 热点推荐

Copyright©2020 1级文库版权所有 渝ICP备2023011259号-2

联系邮箱:kefu@1jiwen.com