木工劳务的合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，很多场合都离不了合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的木工劳务的合同范本，希望能够帮助到大家。

木工劳务的合同 第一篇

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体结构劳务承包达成以下协议，并严格履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：___________________________。

　　二、工程地点：___________________________。

　　三、工程基本情况：框架。建筑面积约__________________㎡

　　四、承包形式主体结构模板人工费

　　五、承包范围及工作内容

　　1、主体结构模板工程

　　2、本工程所有模板支、安、拆。

　　3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。

　　六、工程造价及结算方式

　　（一）承包价款

　　1、按建筑面积_________元/㎡，屋顶花架算一半。

　　2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。

　　（二）付款方式

　　1、材料进场预付乙方__________________万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至90%，双方进行结算，10%的余款待一个月内付清。

　　2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价±2%不再调整，超过±2%按定额直接费调整超过部分。

　　第二条工程质量

　　一、本工程质量标准为主体结构合格工程。

　　二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。

　　三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范，精心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时，工料由乙方负责，甲方视现场实际情况给予乙方罚款。

　　第三条工程工期

　　一、本工程主体结构工期为天。

　　二、若因乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工，工期顺延。

　　三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必须保证连续施工一周以上。

　　第四条安全文明施工

　　一、施工现场安全文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。

　　二、乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，正确使用安全防护用品，严格遵守安全操作规程，定期召开安全生产会。

　　三、按照安全文明施工要求施工时，出现的意外工伤安全事故，在伍仟元人民币内（￥5000元）由乙方负责，超过￥5000元的（总包方赔偿的除外）由乙方负责30%责任以经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。

　　第五条现场管理

　　一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供应、质量安全等工作必须遵照规定。

　　二、乙方对工作人员进行法制和安全教育，严禁偷拿现场物品，发现一次给予所拿物品十倍罚款，情节严重则交有关部门处理。

　　三、不得打架斗殴

　　第六条违约责任

　　一、合同签订后，乙方应积极准备，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲方有权终止合同，另行组织施工队伍。

　　二、乙方承包的工程项目不得转包，否则甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。

　　三、在施工过程中，经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。

　　四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的经济损失，非乙方原因甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　第七条附则

　　一、甲方负责与建设单位、监理单位、质监站等部门沟通。

　　二、甲方有权监督乙方工人工资发放情况，乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表，每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。

　　三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。

　　第八条合同份数及有效期限

　　一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成部分。

　　二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程竣工并结算完毕后自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

木工劳务的合同 第二篇

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方完成。为加强项目管理，按规范、高速、优质、安全，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：福泉市综合医院项目

　　二、工程地点：贵州省福泉市金鸡山

　　三、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

　　四、工程内容：

　　1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的'施工放线)。多层顶板支撑板带。

　　2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

　　3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

　　5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。

　　6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

　　五、工程质量：

　　六、工期：

　　七、劳务单价及结算方式：

　　1、劳务单价：

　　2、结算方式：按04定额面积计算规则计算面积;

　　3、付款方式：其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

木工劳务的合同 第三篇

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了高效、优质、安全按时顺利的完成K—7食堂工程，经双方协商，甲方将该工程整个模板工程承包给乙方，具体条件如下：

　　一、承包范围：

　　本工程设计施工图范围内（包括本施工图纸内的所有变更部分）的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆，内脚手架的搭拆及归堆；基础用旧模板转运上下车灯；基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱；圈梁等部位的二次结构，包括调运周边模板，膨模的砼修复处理，楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买，丝杆、镰刀卡甲方提供乙方保管，在施工过程中如有损失乙方赔偿。

　　二、责任范围：

　　1、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责任管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故都由乙方负责；若甲方达不到安全生产、文明施工条例设施的由甲方负责。

　　2，质量要求：乙方必须有一个技术人员配合甲方施工人员按规范施工放线、测量，在施工过程中若工程质量达不到要求，乙方无条件返工，工料损失全部由乙方负责。

　　3、每层主体结构强度达到要求才能拆模，拆模时模板必须清理干净，打脱模剂，不得四处散放或堆积于楼层上。

　　4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必须在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100；有膨模的'，每处扣100—500元；梁下口有飞机翅膀的，每处扣100元；如无上述现象的，达到要求的每层班组奖励100元。整栋楼完工无安全事故的，奖励班组500元。

　　5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方2000元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。

　　6、乙方必须严格按甲方编制的施工进度计划施工，未完成的必须加班，因乙方责任每延误一天，罚款200元。以上罚款如初次违反，按上述标准的50%执行，再违反按此标准加倍。

　　7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。

　　8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的70%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身原因中途退场，甲方按完成工程量的50%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。

　　9、施工中所有机具、用具、安全帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只提供二级配点箱。

　　三、工程期限：

　　从开工之日起必须按时完成每周工程量。主体结构进度计划编制好后，必须严格按此计划完成。如未完成，按本合同规定进行处罚。

　　四、结算方式：

　　K—7食堂工程总包干价____元整。

　　五、付款方式：

　　工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量60%，主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%，余款年内付清。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

木工劳务的合同 第四篇

　　甲方：_______________ 联系电话：_______________

　　乙方：_______________ 联系电话：_______________

　　鉴于甲方与乙方经友好协商，甲方欲聘请乙方从事木工工作，为明确双方权利和义务，特签订本劳务合同，共同遵循。

　　第一条：合同期限

　　本合同自_________起至________止。

　　第二条：聘请内容

　　甲方聘请乙方从事以下工作：

　　1.制作、安装木制家具，建筑材料等相关工作；

　　2.按照甲方的安排和工作量要求，提供木工技术和服务；

　　3.根据实际情况，执行相关工作安排。

　　第三条：工作时间和工资待遇

　　1.工作时间：根据实际情况，灵活安排工作时间。

　　2.工资待遇：乙方每月工资总额为人民币________元，工资支付日为每月的_______日。

　　3.工资发放方式：甲方通过银行卡或现金方式将工资直接发放给乙方。

　　第四条：工作保障

　　1.甲方应向乙方提供安全、卫生、环境良好的工作场所。

　　2.甲方应向乙方提供必要的工作安全保障措施，保证乙方的'人身安全。

　　3.甲方应向乙方提供必要的工作设备、工具、原材料等，保证工作的顺利进行。

　　第五条：工作记录和考核

　　1.甲方应对乙方的工作进行记录，并按照约定的时间对乙方的工作进行考核。

　　2.乙方在工作中如有违反《劳动法》等法律法规的行为，甲方有权对其进行纪律处分。

　　第六条：权利和义务

　　1.甲方有权要求乙方按照合同约定的内容、标准和工作时间、工作量等要求，如实开展工作。

　　2.乙方有权要求得到甲方提供的必要工作设备、工具、资料、资金、原材料等。

　　3.甲、乙双方应积极协同，共同保证工作的顺利进行。

　　第七条：违约责任

　　1.因甲方原因导致未能按照合同约定提供必要工作设备、工具、资料、资金、原材料等的，应对乙方的损失负责。

　　2.乙方违反合同条款，致使甲方遭受经济损失的，乙方应承担违约责任。

　　第八条：解除协议

　　1.甲、乙双方如需解除本合同，应提前__天互相通知并协商解决。

　　2.因乙方自身原因导致解除合同的，乙方应承担相应的经济损失和其他责任。

　　第九条：争议解决

　　1.本合同履行过程中，如出现争议，应在友好协商的前提下协商解决。

　　2.协商未果的，任何一方均可向当地劳动仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　第十条：协议变更

　　在本协议履行过程中，如需对协议内容进行变更，应在双方友好协商的基础上进行。

　　第十一条：本协议未尽事宜

　　本协议未尽事宜，应根据相关法律法规和双方协商的原则进行处理。

　　第十二条：协议生效

　　本协议经甲、乙双方签字盖章，自______年___月___日起生效。未经双方协商一致，本协议不得解除、修改或终止。

　　甲方（盖章）：__________

　　乙方（盖章）：__________

　　签署日期：______________

木工劳务的合同 第五篇

　　甲方：

　　乙方：

　　根据国家有关法律、法规规定，按照平等自愿，协调一致的原则，签订如下劳务协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、乙方的工种及人数：

　　乙方带队负责人姓名：

　　四、开竣工日期：从____年____月____日起至____年____月____日止。

　　五、乙方劳务承包工作内容：

　　甲方将委托给乙方施工；乙方包耗材，包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运，自带工具及消耗品，如切割片、电缆线、钻头等工具耗材，（按附表单价相应计算造价、含管理费）以此作乙方结算工资款。甲方提供的材料，乙方损耗控制在2℅以内，超出损耗部分由乙方负责赔偿。

　　六、工期、质量、环境、职业健康安全要求

　　1、工期

　　2、质量标准；工程质量一次交验合格率100%；顾客满意率85%

　　3、职业健康安全；实施JGJ59—99标准检查合格率100%，优良率40%以上；

　　4、环境（现场文明）；现场环境与卫生符合JGJ146—20__标准；

　　七、劳动报酬及付款方式

　　1、根据乙方承担分部分项工程或建筑面积，参照预算定额单价和劳动力市场工资价位，实行计件工资包干。工资包干中，包括人工工资、管理费、自带工具费、病伤辅助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人，并交一份给甲方。

　　2、具体分部分项工程或建筑面积单价：

　　3、以上单价为税后价格。乙方工人进场，建设单位付款之前甲方按50元/天·人预支生活费给乙方；进度款按建设单位付款时间为准，建设单位支付进度款时，甲方按乙方完成工程量乘以单价，支付至70%给乙方，在第一次支付进度款时扣除预支生活费；工程竣工验收后，甲方按97%支付给乙方；第二年质保金为3%。

　　4、计件包干工资与乙方承包工作内容的进度、质量、职业健康安全、环境（现场文明）挂钩。凡不能满足要求的，分别按以上四项指标扣减计件包干工资10%。

　　八、甲乙双方职责

　　（一）甲方：

　　1、甲方应对乙方人员进行施工技术、质量、环境和职业健康安全要求交底，进行环境（现场文明）、企业规章制度和纪律、法律法规等方面的学习。

　　2、甲方应验明乙方人员的'身份证、计生证、以及特种作业人员操作证及职业资格等证书。

　　3、甲方提供乙方的安全帽、安全带、临时水电、活动脚手架、提供10套活动架。

　　4、乙方违反合同条款，甲方有权解除合同，将乙方清退。

　　（二）、乙方：

　　1、乙方人员必须身体健康，年龄在18—45岁内的公民（一般为男性）；特种作业人员必须持有效的《中华人民共和国特种作业操作证》上岗。

　　2、乙方人员必须遵纪守法，遵守甲方的各项规章制度，服从工作安排。

　　3、乙方违法乱纪，违反安全操作规程，造成伤亡事故，其责任由乙方自负。

　　4、乙方违反施工操作规范，造成返工，浪费材料，要全额承担材料损失费及人工费。

　　5、乙方进场时，要提供劳务人员花名册一式三份，花名册内容包括姓名、性别、年龄、工种、工作年限、身份证号码、家庭详细住址等。

　　6、活动脚手架由乙方自行搭设。

　　九、进度奖罚条款：

　　乙方必须根据项目部所制定开、竣工日期，进度计划，按时完成，乙方根据所承包的工程量和进度计划要求配备相应的劳动力，如因乙方自身原因造成进度滞后，则按乙方施工人员每天每人扣除25元。每周按进度计划按时完成奖50元，每月按进度计划按时完成奖100元，每月提前三天以上完成奖200元；如不能按期完工，甲方有权拒付工程款并清退出场。

　　十、奖罚执行：

　　对乙方的罚款由项目相关人员开具罚款单，并从甲方每月向乙方支付的工资中予以扣除。奖金则由甲方从项目奖励基金中发给乙方。

　　十一、工作结算：

　　乙方每完成一单位工程后按实际的工程量结合本协议单价表进行结算，未注明单价的项目按公司内部定额单价或甲、乙双方协商，不计管理费，签证计时工按技术工种100元/工日。

　　十二、其他说明补充事项

　　1、乙方被理解为本合同各项工作内容及合同隐含工作内容及风险均已包括双方确认的合同之中。

　　2、工程竣工验收后，甲方补助4000元给乙方做材料上楼及垃圾清运费。

　　3、20__元之内的工伤事故由乙方自行承担，超过20__元的工伤事故由甲方协助乙方找保险公司赔偿。

　　十、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同一式三份：甲方二份，乙方一份。本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

木工劳务的合同 第六篇

　　发包方：

　　承包方：

　　甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定，结合工程的具体情况，双方本着平等、互利、讲求诚信的原则，经协商签订如下合同。供双方共同遵守：

　　一、工程名称：111项目F地块1期商业楼

　　工程地点：1111西北面

　　二、承包范围

　　甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容，具体承包内容如下：

　　1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱，从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等，材料的下车及堆码工作。

　　2，拆模后的现场清理，浇砼前模板上面的材料垃圾清理，现场周转材料的转运，归堆，必须堆放整齐。

　　3.由甲方控制主轴线，乙方配合放细部尺寸线

　　三、承包方式：

　　1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，

　　2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉，铁丝等)

　　四、工程工期要求

　　具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求，备足施工人员。

　　五、工程质量求

　　1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次通过建设及监理单位验收。

　　2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。

　　3、本工程要求为清水模板，浇砼时，乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元，项目部罚款由乙方承担。

　　六、承包价格

　　按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。

　　七、结算方式

　　工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付，支付已完成工程量的90%，以此例推，佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。

　　八、安全施工

　　乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作，乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。

　　九、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　十、乙方责任

　　1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的`要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

　　2、按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成，每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20__元，且由此耽误其它班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

　　4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。

　　5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。

　　6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。

　　7、乙方不得将本劳务工程转包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

　　十一、违约与违约责任

　　1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金，并按延误天数累积计算。

　　2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求及时整改，整改后评定仍不合格者，则按贰仟元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按第1条执行。

　　3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天)，甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。

　　4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

　　5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，不管双方谁对谁错，每方罚款3000-5000元，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。

　　6、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

　　十二、其它约定

　　1、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地的人民法院起诉。

　　2、本合同一式叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

木工劳务的合同 第七篇

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：锦和新城二期一区____楼。

　　二、承包方式

　　1、甲方只提供水电路三通机械以及设备和每一层流动电箱，乙方自带所有使用工具、生活用品、安全工具。

　　2、乙方承包主体所有木工作业。

　　3、按图施工，容有变更按变更施工，工程量另行计算。

　　4、乙方自备铁丝、钉、胶带、密封条。

　　三、结算以及承包价格：

　　1、按粘模面积____元

　　2、完工支付完成工程量的'80%工程款，每三层支付完成工程量的80%工程款，粉刷完毕后付余款。

　　四、工程质量标准：

　　1、合格工程一次验收合格，否则一切费用由乙方负责。

　　五、施工安全及质量：

　　1、乙方必须按图施工，工程质量必须达到国家规定的验收标准，要求一次验收合格。

　　2、乙方必须安全文明施工，对员工及时进行安全文明教育，合理安排施工进度，积极组织员工学习安全和技术知识，食宿卫生定时检查，杜绝中毒事件，保证机械工具正常运转，避免安全事故。所有员工要遵纪守法，服从领导，施工现场及以外发生安全事故由乙方负责，甲方概不承担责任及费用。

　　3、如施工队伍不能按进度完成项目部下达的指标任务，甲方有权予以辞退，按乙方完成工程量的60%结算，乙方未经甲方同意而自动退场不予结算。

　　4、乙方必须向甲方缴纳____元质量进度保证金。以上合同双方签字后生效，付款完毕后合同废止。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

木工劳务的合同 第八篇

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　一、承包范围：___________________

　　二、安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的`损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。

　　三、工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按____元罚款，在结算中扣除。

　　四、合同价款支付与结算：约定单方造价____。计算方法：____________。支付方式：主体封顶后半月内付____%。结算：扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。

　　五、质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。

　　六、材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模，减少材料损失，每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

　　七、甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。

　　注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。

　　八、本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　负责人：______________ 负责人：______________

　　电话：________________ 电话：________________

　　签订日期：____________

木工劳务的合同 第九篇

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　结构类型：

　　建筑面积：

　　承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度（包工期）、包文明施工、包材料卸车堆码等。

　　一、承包内容及要求：

　　1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设（拆除）、支模架的搭设（拆除）、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。

　　2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。

　　3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。

　　4、浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。

　　5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。

　　6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作（拆除）及今后所有预留洞口的模板恢复。

　　7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。

　　二、承包单位和结算方式：

　　1、按实际支模面积计算（混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积），按照22.00元/平方米结算。

　　2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工程的承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。

　　3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用（工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等）。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用（施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量）。

　　4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。

　　5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。

　　6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。

　　三、工程质量标准：

　　1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的.《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。

　　2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。

　　四、其他：

　　1、班组进退场（由于乙方的原因路途退场），甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。

　　2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

木工劳务的合同 第十篇

　　发包方：_____（以下简称“甲方”）。

　　承包方：_____（以下简称“乙方”）。

　　经甲乙双方协商，本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规，为确保工程质量和进度，明确双方权利和义务，特制定本协议如下：

　　一、工程名称：

　　烟台警备区新增随军家属公寓楼。

　　二、工程地址：

　　烟台市芝罘区。

　　三、工作内容及要求：

　　工作内容：工程中一切模板工程，包含模板要求刷隔离剂、双面胶及零星模板工程。

　　要求：报价包含铁钉、铁丝、双面胶带、塑料胶带、施工线、小型电动工具等辅材；物料按照项目部要求按规格堆放、码垛；拆除后的模板、木方要在起钉、清理完毕后再分类进行堆放、码垛；工程质量达到市级优质结构工程，安全达到市级文明工地；木工所用卡子、钢管、步步紧、顶丝等材料的进出场数量由施工班组配合保管进行清点并办理领取及退场手续，丢失损坏由班组承担；施工楼层标高允许偏差不得超过10mm，如超标由班组安排人员处理，不处理的由项目部安排人员处理，费用从工程款中扣除；对零星工程（如压顶、过梁、窗台板、构造柱等）班组应积极配合项目部进行施工，拒绝施工或施工延迟的项目部有权安排其他人员施工，费用增加部分由班组承担；安全帽、安全带等防护用品由施工班组自行负责。属于外人偷盗木工材料问题，发生费用与木工无关。

　　四、质量要求：

　　规范、设计及甲方要求，严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外，且要相应的罚款。

　　五、工期要求：

　　自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，计天（含节假日），工程乙方每延期壹天，要承担所造成的`工程直接经济损失；并且承担相应的工期罚款500元/天；服从项目部关于工程工期计划的合理调整。

　　六、工程单价及结算方式：

　　工程单价：

　　结算方式：

　　根据实际工程量现金结算。本工程要求达到烟台市优质结构，若达不到，扣全部工程量款的10%作为违约金。

　　七、现场文明施工管理要求：

　　满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料（特别是周转材料）处，要随堆随整理（自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天），确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款，未整理时间超过三日，由项目部组织人员整理，乙方承担工资及罚款（罚款为工资两倍）。

　　八、付款方式：

　　每月按形象进度付当月完成工程量款的80%，全部工作结束验收合格后付至工程量款的85%，余款在抹灰完工后两个月付清。

　　九、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施（一次性用品和安全帽由乙方自负），乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工，因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。

　　十、甲方责任：

　　甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件；提供基本的劳动保障；负责进行安全教育，技术交底；提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。

　　十一、乙方责任：

　　乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作，乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏由乙方负责赔偿。铁钉、铁丝、双面胶等小材料由乙方负责。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的，乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的，乙方负责维修或赔偿；严重情况，另处以100—500元罚款。浇筑混凝土时必须安排专人看模，发现问题及时处理。模板拆除后，有质量问题必须在第一时间处理。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。

　　十二、如果乙方在施工过程中施工质量、进度达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同，重新选择施工队伍，所施工部分的工程款将不予结算；如果在施工过程中乙方单方面解除合同，乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方，所施工工程量将不予结算。

　　十三、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查，发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况，甲方不需要征得乙方同意，将对其进行经济罚款，每月拨进度款时或结算时，直接扣下。

　　十四、进场班组，每周上报工人考勤表；如有工人调动，必须及时通知公司，并办理相关手续。

　　十五、附则：甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系，乙方在工作中必须节约使用材料；因乙方原因造成不必要浪费时，乙方负责赔偿甲方损失；乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博，因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者，每人次罚款200元，喝酒闹事者每人次罚款500元；不准打架斗殴，违者每方罚款1000元，严重者送交公安机关。严禁偷盗，发现偷盗行为，每次罚款500元，并扣押本班组工资。乙方进入工地现场，必须遵守甲方施工现场管理规定。

　　十六、针对本工程的技术交底和本协议具有同等效力，为本合同的有效补充。

　　十七、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自双方签字之日起生效，其他未尽事宜均按国家有关规定执行。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

　　_________年____月____日_________年____月____日。

木工劳务的合同 第十一篇

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包范围：本工程中木工部分

　　二、安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。

　　三、工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按？（）元罚款，在结算中扣除。

　　四、合同价款支付与结算：约定单方造价___计算方法：按图纸计算

　　支付方式：主体封顶后半月内付55%结算：扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。

　　五、质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。

　　六、材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模，减少材料损失，每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

　　七、甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的'生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。

　　注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。

　　八、本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

木工劳务的合同 第十二篇

　　工程承包人：（以下简称甲方）

　　劳务分包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》《贵州省建设工程质量管理规定》及其他相关法律，行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木工劳务分包事项，协商达成一致订立本合同，共同履行遵守执行。

　　1、工程概况

　　2、工程名称：龙里县廉租住第四期

　　3、工程地点：龙里县环南路

　　4、工程结构形式：框架结构和砖混结构

　　一、承包方式及单价

　　1、按建筑面积计价：框架每平方米每平方米贴缝、拆模清理现场、钉子、铁丝一切需用辅助

　　1.1基础木板安装拆木：按展开面积计算元每平方米。

　　2、此单价均已包括劳务分包人为了实施和完成本合同约定的工程施工图所示所需的木工工种的一切费用。

　　3、价款支付：以单栋结算，主体结构完成2层开始付款，按完成工作量80%支付，以后按月进度的80%支付，竣工验收40天内支付余款。

　　二、承包范围：劳动力的组织，专业木匠制作人员。

　　三、进度管理

　　1、班组必须保证有充足的高素质技术工人进场施工，确保在保证质量和安全生产前提下如期完成甲方规定的周、月计划和总体进度任务。

　　2、若班组因劳动力不足或员工素质低，不服从管理，多次影响其它工序施工或拖延工期，项目部提出警告无效，将有权采取措施，组织人力突击直到责令班组限时退场，发生的费用按规定2倍从结算中扣除，并责令退场。

　　3、班组必须执行项目部所排的进度计划施工，对以各种理由而拒不执行，将采取 元的`罚款。

　　四、质理管理

　　1、本工程为优质工程，质量验收以项目部、建设单位验收结果为准，并列入结算依据。

　　2、质量标准，分部分项工程必须经甲方和监理一次验收通过。

　　3、严格按图施工及验收规范操做，若擅自做主，造成质量返工事故，将追究责任并承担所发生的一切费用。

　　4、验收工程中，不密切配合，一次性验收不合格，不及时整改的，将按项目部管理条例处罚。

　　五、安全生产管理

　　1、按公司统一设定的表格填写花名册及身份证复印件，报项目部备案。若人员增减，调整须及时上报。备案在职以外人员发生事故，班组自负其果。

　　2、班组严格遵守国家及地方政府法规劳动组织人员若有非法用工人员，一经查出，其责任由班组自负。严禁入工地不佩戴安全帽，赤膊上班，穿拖鞋上班等不文明行为，一经发现处以每项罚款50元/人，在每班组工程款扣出。

　　3、以事故分析，属施工不当或指挥失误而定，违规操作由乙方负责。

　　六、以上协议经双方签字盖章后生效，同时受法律保护。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日