返回
首页 > 合同范本

智能化工程合同范本(通用10篇)

时间: 2024-08-16 18:22:04

智能化工程合同

  在不断进步的社会中,越来越多事情需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的智能化工程合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

智能化工程合同

智能化工程合同 第一篇

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方充分协商,达成如下合同条款.

  第一条工程项目

  1.工程名称:_________

  2.工程地点:_________

  3.工程承包范围:_________

  4.承包方式:一次性包干,含风险,总价(投标报价)。总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

  第二条施工及配合

  1.甲方工作

  (1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料,以及现场须具备施工条件;

  (2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库;

  (3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系,保证工程施工的顺利进行;

  2.乙方工作

  (1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行,若有工程质量问题,乙方负全部责任;

  (2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范,对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量;

  (3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人,处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题;

  (4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的其他管线及建筑装修等的保护工作;

  (5)保证安全施工、文明施工;交工前清理现场,现场清洁附和有关规定;

  (6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

  第三条工期

  1.乙方施工开始之日为合同签订之日,安装工程完工为本工程竣工前一个月,并通过相关单位验收,工期为天;

  2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用,甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的投诉;

  3.除不可抗拒的原因外,乙方不得以任何理由延误工期,若未能在约定的竣工日期内竣工,每延误一天,乙方应支付工期违约金______元。

  第四条工程质量

  1.乙方必须按期保质完成本工程,并达到验收标准,工程质量等级为优良;

  2.乙方必须严格按照设计要求及施工规范施工,并接受甲方和监理的检查;若乙方在施工过程中未能按照投标之规定,甲方有权解除本合同,并赔偿造成甲方一切经济损失;

  3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

  第五条设备和材料

  1.乙方提供的设备材料应以投标时要求的厂家、品牌及型号为准,具体参照投标设备及材料清单;

  2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代,应以书面的形式呈报甲方批准;

  3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

  第六条培训、验收、保养

  1.工程完工后,甲方应在乙方发出验收通知单后壹周内对工程进行验收,甲方超出期限不作验收,视为验收合格;

  2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料:

  (1)系统测试报告

  (2)设备说明书资料

  (3)系统竣工图

  3.乙方对本工程在无自然灾害情况下,提供壹年免费包修期(以系统移交使用之日算起)。包修期内,乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时,必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外,乙方保证系统终身维修服务,并酌收维修材料费。

  4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训,熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

  第七条付款方式

  1.本工程甲方预付工程款为%;

  2.预埋阶段甲方不预付工程款。全面安装施工阶段,甲方按乙方每月工程完成量的______%支付工程款;

  3.工程竣工验收后支付%;

  4.包修期满后30天内支付%;

  5.甲方不能按期付款,应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款,也应承担同期银行贷款利息。

  第八条设计变更及合同价款

  1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干,不论材料设备市场价格上升还是下跌,也不论工程质量和工程项目多计或少计,合同价款均不调整。

  2.在施工过程中,甲方对原设计提出变更,须书面通知乙方变更的.理由和要求,并经乙方同意。乙方若无正当理由应按通知进行变更。乙方须在接到甲方的设计变更通知后十日内向甲方提供下列材料;

  (1)变更后的系统设计方案

  (2)变更后的合同金额增减说明

  (3)变更后施工进度安排

  3.在施工过程中,乙方对原设计提出变更,须书面通知甲方变更的理由和要求,向甲方提供下列材料:

  (1)变更后的系统设计方案

  (2)变更后的合同金额增减说明

  (3)变更后施工进度安排

  4.发生本项第1、2条款规定的变更后,乙方按下列方法提出变更价格,经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度:

  (1)同中已有实用于变更过程的价格,按合同已有价格计算,变更合同价款;

  (2)合同中只有类似于变更情况的价格,可以以此为基础变更价格,变更合同价款;

  (3)合同中没有类似和实用的价格,由乙方提出的变更价格送甲方,经双方协商后确定。

  6.除上述2、3、4条外,不论任何理由和条件,乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

  第九条违约责任

  1.方未能按“售后服务”的承诺履行自己的责任和义务,甲方有权单方从工程尾款的5%扣除相应的费用;

  2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失,乙方承担全部的连带经济责任和法律责任;

  3.包修期内设备不能正常使用,乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。

  第十条其它条款

  1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书,并作为合同的附件;

  2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料;

  3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份;

  4.本合同自双方代表签字盖章后生效,工程包修期满后自行解除。

  甲方:_________乙方:_________

  代表:__________代表:_________

  _________年_________月_________日

智能化工程合同 第二篇

  建设单位(以下简称甲方):__________________

  承包单位(以下简称乙方):__________________

  根据《中华人民共和国物民法典》及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为________工程施工承包人。

  遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_____________________

  工程地点:_____________________

  承包工程内容:本项目施工图范围内的工作内容。

  二、合同工期:

  1、开工日期:甲方通知之日,乙方配合土建工程及时跟进,确保在土建单体完工时同时完工。

  2、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单位沟通,指导预埋管件的安装施工。

  3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期可按实顺延。

  三、质量标准

  1、工程质量标准:乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准,并达到通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。

  2、检查和返工。

  乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检验,为检验提供便利条件。

  经检查工程质量达不到约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由乙方承担,工期不予顺延。

  3、工程质量等级。

  技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。

  四、合同价款

  本工程合同采用固定单价______元(大写:__________)

  五、甲方责任

  1、甲方代表。

  甲方任命___________为驻施工现场的代表,电话:___________。

  按照要求,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

  2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。

  3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。

  4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。

  六、乙方责任

  1、乙方驻工地代表。

  乙方任命________驻工地负责人,电话:__________。

  按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

  2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。

  由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  3、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得损坏其他单位的成品,若有损坏须负责赔偿一切损失。

  保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。

  4、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作,若产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责任。

  5、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

  甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。

  6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。

  7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。

  并编制施工方案,施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内将资料送报甲方。

  任何设计变更都必须得到甲方同意。

  8、自开工之日起,至竣工验收合格并可以启用时止,承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。

  且不将此责任推给甲方。

  9、提供完善的售后服务

  (1)服务相应时间:在接到用户故障请求(可以是电话方式)后5小时内到达现场解决问题,乙方不及时履行保修义务的,甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修,由此而发生的全部费用由乙方承担。

  因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。

  因乙方之外原因造成返修的经济支出,由责任方承担。

  如不能即时解决的设备故障,则由乙方无偿提供备用设备。

  (2)保修期:负责在双方移交日起1年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负)。

  (3)免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用按成本价收取。

  (4)在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。

  七、隐蔽工程验收

  工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。

  监理公司或甲方必须在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。

  验收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收,并工期不顺延。

  八、承包式及合同价款的调整

  本工程为包工包料,按图施工。

  在合同期内发生甲方要求或设计变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。

  调整的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签证的.单价计算调整。

  乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。

  甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同总价的减少,按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。

  若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。

  九、工程款支付

  工程款的支付方式为

  1、材料进场后,甲方凭有效发票向乙方支付材料总价的___%材料款。

  2、月工程进度款,乙方上报本月的工程进度,甲方凭有效发票向乙方支付的____%工程款。

  3、乙方在系统试运行____天后,向政府有关部门提请验收。

  整个工程验收合格后进行工程结算,双方确认结算后____个工作日内,甲方凭相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的___%,尾款___%作为工程保修金,待一年保修期满后的___个工作日内对保修金进行结算,并在结算后七天内无息结清余款。

  十、设备材料供应

  1、材料设备由乙方负责采购,所有设备材料必须是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品,并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。

  如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。

  若已使用,乙方应负责拆除更换,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用并工期不顺延。

  设备材料的运输、保管由乙方负责,因设备材料的原因给工程质量、工期等造成影响和损失的,由乙方承担责任。

  乙方如需要使用代用设备材料,必须经甲方代表书面认可,由此增减的合同价款,按本合同第八条规定进行调整。

  2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料,甲方有权实行乙供或甲供。

  产生的价款变动,按本合同第八条规定进行调整。

  十一、验收

  1、工程竣工后,乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收,甲方和技防办自接到验收通知 日内组织验收,经甲方和技防办共同验收合格的,方视为工程通过验收,并双方办理验收、移交手续。

  如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,另定验收日期。

  2、验收标准:本工程以乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单,时间计划表,招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责,如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过,则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收认可,并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。

  十二、违约责任

  甲、乙双方如构成违约,应承担相应的违约责任,受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。

  1、甲方的违约责任如下:

  (1)未按约定及时支付工程款的,应每天按应付未付款部分的同期银行存款利率计算向乙方支付违约金。

  (2)如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的,应承担由此产生的费用。

  2、乙方具体的违约责任如下:

  (1)工期延误,赔偿标准____元/天;

  (2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题,乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工,直至质量符合约定标准,由此导致工程延误的,乙方应承担工期延误的违约金,并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。

  (3)未履行项目经理到位,支付违约金为合同总价的___%;

  (4)未履行主要施工管理人员满足施工管理需要且及时执行要求更换或增加施工管理人员的监理函件承诺,支付违约金为合同总价的___%;

  (5)未履行不发生重大质量安全事故承诺,支付违约金为合同总价的__%,并承担由此发生的一切经济责任。

  (6)甲方要求对隐蔽工程进行重复验收,经验收不合格的,应由乙方承担由此产生的费用。

  (7)甲方有权在合同总价中直接扣除乙方违约而须承担的违约金或赔偿金。

  十三、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等,上述文件构成本合同不可分割的整体。

  本合同未尽事宜,由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。

  协商不成时,任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。

  十四、本合同签字盖章后生效,至本工程验收合格,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  结清尾款后自动失效。

  十五、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章)___________ 乙方(盖章)_____________

  代表(签字):_________ 代表(签字):__________

  日期:____年___月____日 日期:____年___月____日

智能化工程合同 第三篇

  甲方:_________________

  _______________

  乙方:_________________

  _______________

  签订地点:______________

  项目名称:_________________

  _______________项目编号:______________本项目经招标及评审委员会评审乙方中标,经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条、合同组成部分

  1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。

  2.乙方投标文件。

  3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。

  第二条、合同范围(工程量的名称品种规格数量和价格)详见:_________________投标工程量报价清单

  第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)

  1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行,没有规定的由甲乙双方商定,应不低于同行业质量标准。

  2.投标文件中的`要求或有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

  第四条、工程量的包装标准和包装物的供应与回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行,无规定的由甲乙双方商定。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  ________年____月____日

智能化工程合同 第四篇

  发包方:________________________________

  (以下简称甲方)

  承包方:________________________________

  (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担______公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:

  一、工程概况

  1、工程名称:________________________________

  2、工程地点:________________________________

  3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

  二、乙方承包范围

  完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

  三、合同价款

  本项目合同包干价人民币大写:________________________________(小写:¥ _______________元)。

  四、工程工期

  开工日:

  _______年 _______月 _______日;

  完工日:

  _______年_______ 月_______ 日。

  乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。

  五、付款方式

  本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约______________%,人民币_______元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。

  六、甲方责任及工作

  1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。

  2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。

  3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。

  4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。

  5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。

  七、乙方责任及工作:

  1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的.设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。

  2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

  八、竣工验收

  1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。

  2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。

  九、工程保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。

  十、争议的解决

  双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;

  手写涂改双方未同时盖章无效;

  在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

  甲方(签章):_______

  乙方(签章):_______

  委托代理人 :_______

  委托代理人 :_______

  联系电话:_______

  联系电话:_______

  签订日期:_______

  签订日期:_______

智能化工程合同 第五篇

  合同编号:_______

  发包人(甲方):_______

  承包人(乙方):_______

  签订日期:_______

  签订地点:_______

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本智能化系统工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_______

  工程地点:_______

  二、工程内容

  系统描述:包括但不限于安防系统(视频监控、红外报警、电子巡更)、楼宇对讲系统、智能照明系统、综合布线系统等。

  承包范围:本合同包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试、报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作。

  三、合同工期

  开工日期:乙方自接到甲方开工书面通知之日起_______日内开工。

  竣工日期:工程应在_______内竣工,并具备交付使用条件。

  四、质量标准

  监控点要求:监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况,确保无死角。

  验收标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。

  五、合同价款

  合同总价:人民币_______元整(小写:¥_______)。

  包含内容:合同总价包含设计、人工、设备材料采购及供应、技术服务费、税费、运杂费、保险费、安装费等所有费用。

  六、付款方式

  定金:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的_______%作为定金。

  进度款:甲方按_______施工形象进度的_______%支付工程款给乙方,同时扣除实际发生的水电费用。

  竣工结算:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价的_______%给乙方。剩余_______%作为保修款,待保修期满后一次性付清。

  七、双方责任

  甲方责任:

  提供施工条件,协助乙方处理与监理方、业主等第三方的关系。

  组织相关部门进行工程验收,并签发工程验收合格证书和完工交接证书。

  乙方责任:

  按照合同约定进行施工、竣工,确保工程质量。

  提供深化设计图纸、技术资料、施工安装、调试和启动试运行等全过程服务。

  承担保修期内的'工程质量保修责任。

  八、违约责任

  甲方违约:如甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

  乙方违约:如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

  九、争议解决

  双方因执行本合同发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交项目所在地人民法院诉讼解决。

  十、合同生效与终止

  合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。

  合同终止:除有关保修条款及违约条款仍生效外,其余条款在工程验收交接和竣工结算付款后终止。

  甲方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  日期:____年__月__日

  乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  日期:____年__月__日

智能化工程合同 第六篇

  建设单位(简称甲方):

  施工单位(简称乙方):

  乙方参加了甲方组织的“_______智能化一期项目”招标并成为中标单位,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本智能化系统工程施工事项经协商一致,自愿订立本合同。

  鉴于乙方拟承担_______的施工,并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的招标要求,双方达成以下协议:

  第一条:合同组成和解释顺序:

  智能化系统工程施工合同文件组成部分和解释顺序如下:

  1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。

  2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(根据施工图所作的材料明细及报价)。

  3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。

  4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。

  5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的为准。本合同乙方每页都必须加盖公章,表示其对该页内容的全部认同。

  第二条:施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第三条:建设单位向施工单位承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

  第四条:合同份数

  1、本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,均具有相同法律效力。

  2、本合同经双方加盖公司公章后生效,至工程验收交接和竣工结算付款后,除有关保修条款及违约条款仍生效外,其余条款即告终止。

  3、本合同未尽事宜,双方可协商解决或签订补充合同或协议。

  第五条:智能化系统施工合同生效

  本合同双方约定 合同在双方签章后生效。

  第六条:争议解决方式

  本合同在履行过程中,发生争议,应当协商解决,协商不成的交由项目所在地人民法院处理。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

智能化工程合同 第七篇

  甲方:_______

  乙方:_______

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致,签订本合同。

  1、工程概况

  1.1工程名称:_______

  1.2工程地点:_________

  1.3工程范围:________ 弱电施工工程

  1.4承包方式:_______

  1、安装分包

  1.5工期:

  _______年_______月_______日—_______年_______月_______日

  1.6合同价款:工程总价款暂定为(大写:_______)_______拾_______万_______仟元整(小写:¥_______)

  2、甲乙双方工作

  2.1甲方在开工前3天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明2份,并向乙方作现场交底,协助乙方办理施工所需的水、电等设施,办理好施工所涉及的各种申请,批件等手续。

  2.2甲方对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。

  2.3甲方指定现场联系负责人______,联系电话:_______

  2.4乙方指派 ________ 为乙方驻工地负责人,负责合同履行,按规定要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.5 乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到___________%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排,服从总负责人指挥,共同协助完成好此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到_______%以上,则扣除合同价_______%作为罚款。

  2.6乙方必须严格执行国家有关施工规范,甲方及业主确认的深化节点图,变更设计联系单组织施工及验收。安全操作规程,防火安全规定,环保规定等,严格按图纸或作法说明进行施工,做好各项质检纪录,参加竣工验收,制作竣工资料,配合编制工程结算、做两份、一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。

  2.7乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案,乙方把一个月的保险卡一起交给甲方备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌;

  提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有施工人员身份证复印件提供给甲方。

  2.8.1乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求,保证工程在良好的环境下施工,保证现场清洁,符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理的有关规定,及时清理现场,达到施工完场清的要求,产生的垃圾均由乙方负责外运。

  2.8.2本工程竣工未移交之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  2.8.3甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次,乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.

  2.8.4乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理,处理好与业主及施工现场其他人员的关系、乙方对外和甲方是一体的,所以对外一定要有整体感。

  2.9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥,严格按照甲方要求、国家相关规范要求及技术要求施工,服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的技术规范施工的,由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。

  2.10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方,发现问题在48小时内完成整改。

  3、工期约定

  3.1乙方应按合同约定期按期竣工,如延误每天按合同价的1_______%支付违约金。

  4、材料的约定

  4.1工程施工中由甲方提供的成品(摄像机电缆机房设备等主材)乙方有责任保护,若损坏或丢失由乙方承担全部赔偿。

  4.2工程施工中由乙方安装主料及提供辅材(辅料包含电工胶布,防水胶布,防锈漆,电焊条,施工工具耗材等)。

  5、工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准。

  5.2本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装,负责甲方的设备调试配合工作。

  5.3本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

  5.4工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过监理及业主方验收并作出记录,方能进行下一工序的施工,工程竣工后,乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。

  5.5由于乙方原因造成安装质量事故,乙方应无条件进行返工直至合格,其返工费由乙方承担。如乙方未能通过工程验收,由乙方赔偿甲方本工程总额的 20_______% 罚金。

  5.6本工程竣工后,乙方应先行预验收,并通知甲方及业主验收,有乙方制定和办理竣工资料及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任(包含单项工程竣工验收)。

  5.工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。

  6、工程价款结算约定:

  6.1本合同价款采用:

  固定单价合同,如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。

  6.2合同价款支付方法:管线结束支付工程施工合同的_______%;

  设备安装到位调试结束后支付工程总价的'_______%,______%作为质保金一年后支付

  6.3本工程自 整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期,质保期为 一年。

  6.4工程款的支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请,并且提供相应发票及银行帐号,否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号,不使用现金直接付款。

  7、安全生产约定:

  7.1乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规,若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任,甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚,此损失有乙方承担全部责任(按照业主处罚甲方的依据为准)

  8、违约责任与奖励

  8.1因一方原因,合同无法继续履行时,应提前15日通知对方办理中止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的损失。

  8.2 乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益,特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。

  9、解决合同纠纷的方式

  9.1本合同在履行时,双方发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取友好协商的方式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。

  9.2如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所,围困甲方工作人员,影响甲方正常工作秩序,破坏已完成工程量的,本合同视为自动解除,乙方因承担相应的法律责任。

  10、附则

  10.1本合同未尽事项,可另立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  10.2本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。

  甲方盖章:_______

  乙方盖章:_______

  甲方代表人:_______

  乙方代表人:_______

  _______年_______月_______日

智能化工程合同 第八篇

  发包方(甲方):

  施工方(乙方):

  双方经友好协商,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,就工程一事一致达成如下合同条款:

  一、工程名称及地点

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  二、工程范围及内容

  1.工程范围:______

  2.工程内容:按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等,参与配合整个系统的联调。

  三、合同条款

  工程总价款为人民币 元(大写:___ )。报价内容包括:安装(集成)施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。

  四、工期及验收

  1、工期为______天,即从______年______月______日至______年______月______日止。

  2、如工程项目增加或发生变更,双方可重新议定工期。

  五、工程质量

  本工程的验收标准为:

  1、本工程的质量等级为优良,验收标准为中华人民共和国国家标准;

  2、甲方的投标文件或技术方案要求。

  六、甲方义务

  1、及时提供施工条件(包括施工主材、场地等),并提供施工所需的水、电、热力等接口,保证乙方施工的合理需要。

  2、审核乙方施工方案,并监督实施。

  3、指定工地代表协调工程的有关事宜,办理有关手续,监督工程进度及质量。

  4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。

  七、乙方义务

  1、根据甲方提供的设计要求,认真研究,并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。若因忽视上述情况而引起的损害,由乙方独立承担全部责任。

  2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。

  3、施工过程中,因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失,由乙方自己负责。

  4、施工结束,及时清理施工现场,做到人走场清,保持文明施工。因乙方导致工程验收拖延的`,乙方应承担相关违约责任。

  5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地,从乙方收到甲方设备材料起,乙方负责保障甲方设备财产安全,造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。

  八、合同价款的支付

  本工程项目为固定单价合同(以前端监控点为单位,含基础、立杆、安装、调试等),机房部分也以单价单独列出。工程完工验收合格后,乙方开具全额发票,甲方支付实际结算总额的90%,自验收合格后,项目进入1年维护期,1年维保结束后付结算总额的10%的尾款。

  九、工程验收

  1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。

  2、乙方施工完毕后报甲方,甲方组织业主方验收,以业主方验收通过视为验收合格。

  十、工程保修

  1、保修内容:合同条款所包括的工程范围及内容,遵守附件2中《宜兴公安关于"技防城"维护考核细则》的相关规定和考核办法。

  2、保修期:自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为1年。

  3、保修期内,乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后,30分钟内进行响应,2小时内派人到达现场进行维护,并在12小时内保证故障修复,否则由此造成的损失由乙方承担且甲方有权委托他人维修,费用由乙方承担。

  十一、违约责任

  1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的,乙方应无条件返工或重新实施。由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误,乙方应承担全部责任,并承担相关法律责任。

  2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约(除不可抗力外),应负相应的违约责任。

  十二、争议解决

  因本合同发生争议,甲乙双方可协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起仲裁。

  十三、其它

  1、本合同未尽事宜,可由双方协商决定。

  2、本合同文件组成:

  (1) 合同书;

  (2) 附件施工清单

  3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效,双方必须保证执行。

  4、本合同一式肆份,双方各执贰份,均具同等效力。

  甲方:

  乙方:

  授权代表:

  授权代表:

  _______年____月____日

  _______年____月____日

智能化工程合同 第九篇

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成,双方就相关事宜达成如下合同:

  第一条 工程内容

  _________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”),具体包括下列内容:

  1.1 智能系统管道预埋;

  1.2 小区闭路电视监控系统;

  1.3 可视对讲系统(带IC卡门禁、带安防);

  1.4 住户室内安防系统;

  1.5 小区周边防范系统;

  1.6 公共广播及背景音乐系统;

  1.7 停车场安防系统。

  第二条 工程款(造价)

  2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价:

  工程总造价=每户的平均造价×小区总户数。

  2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同,故乙方向甲方提交设计方案时,须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择,以确定造价。但无论如何,甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元(¥_________元,以下货币计算单位均为人民币),不高于_________元(¥_________元);

  2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数,不包括商铺;

  2.4 本合同签订后,甲方根据_________建设进度,及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后15日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容,双方签署的相关文件为本合同附件;

  2.5 施工过程中,因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减,双方确认后,在工程总造价中作相应调整,但该调整不得违反本条2.2款的约定。

  第三条 工程造价包含的费用

  甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用:

  乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

  第四条 工程款的支付

  4.1 乙方进场施工后,乙方完成小区管道线路工程后_________日内,甲方须向乙方支付双方确定的'工程总造价的_________%;

  4.2 智能化工程设备进场前,甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_________日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.4 智能化工程完工、双方验收后5日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.5 保修期满后30日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

  第五条 进场时间

  甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内,甲方通知乙方进场施工。

  第六条 工期

  甲方向业主正式交楼前,乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

  第七条 竣工及验收

  智能化工程竣工后,乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在七日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

  第八条 保修

  智能化工程保修期为_________年,自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内,乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用,但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

  第九条 甲方义务

  除本合同约定的甲方义务外,甲方还需履行下列义务:

  9.1 甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电;

  9.2 甲方免费提供PVC管道的预埋工作并保证乙方施工条件;

  9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

  第十条 乙方义务

  除本合同约定的乙方义务外,乙方还需履行下列义务:

  10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的,未使用过的;

  10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;

  10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工,安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;

  10.4 保修期内,乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

  第十一条 甲方的违约责任

  11.1 甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时,甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同,均视为甲方单方解除本合同,甲方应向乙方支付_________元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

  11.2 甲方逾期支付工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达三十日,乙方有权解除本合同,甲方除支付逾期付款违约金外,还应向乙方支付_________元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

  11.3 甲方不按时与乙方组织验收,视为验收合格,即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。

  第十二条 乙方的违约责任

  12.1 乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,未在15日内向甲方提交设计方案,或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同,视为乙方单方解除本合同,乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

  12.2 乙方逾期完成智能化工程,乙方向甲方支付的违约金为:_________。

  逾期达三十日,甲方有权解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付_________元违约金,并赔偿甲方的实际损失。

  12.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用,包括本合同第八条约定乙方应承担的费用,乙方应自甲方垫付之日起三日内向甲方支付相应费用。否则,按日万分之五计算逾期付款违约金。

  第十三条 工地代表

  双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准,工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

  第十四条 不可抗力

  任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时,不视为违约,履行合同的期限应予以适当延长。

  第十五条 争议解决

  在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的,任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决,败诉方除承担仲裁费外,还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

  第十六条 生效

  本合同一式肆份,双方各执贰份,本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

智能化工程合同 第十篇

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致同意签订本合同。本合同对双方均具约束力,应共同遵守。

  一、购销产品名称、数量、金额:

  合同总价为人民币:_______元整。产品所有价格含税,乙方提供17%增值税发票。货物因实际需要增减时,按照货物清单单价增减合同总价。

  二、质量要求、技术标准、乙方保质条件和期限:

  1、货物必须符合国家和行业的标准。

  2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同约定不符的,乙方应更换并于3日内按合同规定提供货物,承担责任。

  三、交(提)货时间、地点:

  1、交货时间根据甲方书面通知要求,分期分批交纳,乙方迟延或拒绝交货的,承担甲方的'经济损失和违约责任。

  2、交货地点:

  四、付款方式:

  1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金,乙方在收到定金后,次日起安排备货。

  2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款,乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。

  3、甲方应在收到设备且经验收合格后的十五日内将当批货物的余款结清,当乙方收到甲方支付的全额货款后,合同标的物的所有权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款,乙方保留剩余部分货款相对应标的物的所有权。

  五、运输方式、到达站(港)运输费负担:

  采用汽运方式运输,乙方应按照甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点,并承担运输费用和保险等相关费用。

  六、双方议定的其它事项:____________________________________________________________。

  七、合同约定:

  乙方应提供符合标准和约定的货物,若货物不符合标准,乙方应自发现日起3天内免费更换,给甲方造成的经济损失由乙方承担。

  八、解决合同纠纷的方式:

  执行本合同发生争议,当事双方应及时协商解决。协商不成,任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。

  九、本合同一式肆份,双方各执贰份,经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖合同章后立即生效。

  本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分,具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

相关推荐 热点推荐

Copyright©2020 1级文库版权所有 渝ICP备2023011259号-2

联系邮箱:kefu@1jiwen.com