在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？读书是学习，摘抄是整理，写作是创造，本文是爱岗的小编Waner帮大伙儿找到的9篇瓷砖供货合同范本的相关文章，仅供参考。

瓷砖供货合同最新9篇 篇一

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

供方向需方供应瓷砖产品，本着公平、公正、协商一致的原则，达成如下条款，双方共同遵守：

一、产品名称、规格、数量、单价、金额：

本合同签订前供方须提供样品，样品的具体型号、规格、颜色经双方签字认可，此样品由需方保留存档。

二、交货地点：

三、交货时间：

四、结算及付款方式：

五、质量标准：

1、尺寸偏差产品尺寸偏差应在±1mm内

2、色差相同批次不同包装产品间不得有明显色差

3、表面质量产品表面不得有缺釉、斑点、裂纹、釉泡、波纹等明显质量缺陷

4、平整度产品不得有凹凸、翘曲等现象

六、双方责任：

1、需方如需调整订货单中产品的数量、规格，应在供方备料前通知供方；

2、需方按存档样品的型号、规格、颜色及相关验收标准验收瓷砖；

3、供方按本合同约定的交货时间供货，并保证质量和数量；

4、产品运输费用由供方承担；

5、产品到达交货地点由需方负责卸货；

6、产品在运输、装卸的过程中，供方必须采取相应措施对产品进行保护，减少产品的破损；

7、进场质量验收不合格的产品，需方和简历有权要求供方无条件退货。需方或监理若对产品质量有异议的，可由需方、供方、监理方，三方共同见证取样送有相应资质的检测机构进行检测。若检测结果合格，则由需方承担相应费用。相反，若检测结果不合格，供方除承担相应检测费用外，还应承担由此质量问题给需方造成的相关损失责任。

七、违约责任：

1、若供方无法按期供货，需方有权解除合同；

2、由于供方原因导致不能将产品及时供货到现场，或产品质量不符合要求，所造成的一切损失由乙方承担全部责任及经济损失；

3、若需方未按本协议要求支付供方货款、供方即停止向需方供货，并向需方索赔造成的一切经济损失。

未尽事宜协商解决或另签补充协议。

本协议壹式份，供方、需方各执份，具同等法律效力

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

瓷砖供货合同最新9篇 篇二

购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方)

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

第二条、供货期限：从_________年_________月_________日起至 _________年_________月_________日 送货时间以甲方通知为准(需提前五天通知乙方)。

第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：

1、交货方式：乙方分四个批次供货，第一批次时间，第二批次时间 年 月 日 ，第三批次时间 年 月 日 ，第四批次时间 年 月 日 。

2、所有货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。

3、货款的支付方式：

第五条 双方的权利和义务及责任

(一)乙方应承担的违约责任

1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累计逾期天数向甲方支付违约金；

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的违约金；

3、如因乙方的产品使用后出现质量问题，乙方应承担全部违约责任。

4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽误供货时间。否则，都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。

(二)甲方应承担的违约责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。

2、退补方式：退补数量应该按照合同约定总数量的10%多退少补。

第六条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。

第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十条 本合同一式 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份。

需 方： (盖章)

供 方： (盖章)

_________年_________月_________日 _________年_________月_________日

瓷砖供货合同最新9篇 篇三

甲方：?(收货方)?乙方：?(供货方)

根据《_____》《中华人民共和国建筑法》有关规定，在经济责任承包形式下，经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。

一、工程项目

(1)?工程名称：______(惠州)

(2)?工程地点：_____________

工程内容：?5#、6#厂房共贰栋，3#宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。

二、供货质量要求：

以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同，不相同时甲方有权拒绝收货，乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。

三、供货的数量和单价：

外墙砖：(XX厂出产的不要)

1、棕色？22600m?18元

2、白色？6300?m?18元

3、深米_____?850?m?18元

地板：

1、地板砖50_________50?2800箱_________8块_________3.3元(鸿正厂)(粉红色)

2、踢脚线？9500米÷60长_________1块_________0.95元

3、30_________30(子弹头或者方块)：1000箱_________年？月？日？年？月？日

协议签订地点：

瓷砖供货合同最新9篇 篇四

甲方（供货方）：_____________________________

乙方（需求方）：_____________________________

鉴于甲方是一家专业的瓷砖生产厂家，乙方有需要向甲方采购瓷砖，为明确双方权利和义务，双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，达成以下合同：

一、货物名称、数量、单价、总价

1.瓷砖品种：_____________________________

2.数量：_____________________________

3.单价：_____________________________

4.总价：_____________________________

二、交货方式

1.甲方应在合同生效之日起_______天内交付乙方所需货物。

2.货物交付方式：_________________________

三、质量标准

1.甲方保证所提供的瓷砖符合国家有关法律、法规和标准，且产品质量合格。

2.乙方在收到货物后，应当及时进行检验，如发现质量问题应当及时通知甲方。

四、价格支付方式

1.乙方应当在收到货物后的'_______天内支付货款。

2.付款方式：_____________________________

五、违约责任

1.任何一方未履行合同规定的义务，均应当承担违约责任。

2.甲方未按照约定时间交付货物的，应当向乙方支付每天_______%的违约金。

3.乙方未按照约定时间支付货款的，应当向甲方支付每天_______%的违约金。

六、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商解决。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________________ 乙方（盖章）：_______________________

签订日期：_________________________ 签订日期：_________________________

瓷砖供货合同最新9篇 篇五

需方：

签订日期：

供方：

供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

供货总金额(大写)： 约贰拾捌万元 ，(小写)： 约280000 元。

二、运输方式及费用

1. 运输方式：汽运。

2. 运输费用：由供货方承担。

三、结算方式：

合同签订当天付10万货款，材料全部供够后付货款10万元，工程完工验收合格后余款全部结清 。

四、交货方式

1.交货日期：需方在签定合同后

2.由供方负责发货，交货日期以需方签字的送货单日期为准。

五、货物验收

1.验收标准：。

2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。

六、所有权：货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方，如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，供方有权将货物收回。

七、违约责任：

1.供方责任：供方如不能如期交货，供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。

2.需方责任：需方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，并赔偿由此给供方造成的损失。

八、解决纠纷的方式：如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。

九、合同变更：合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前 3 日提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。

十 、本合同一式 两 份，供方执 壹 份，需方执 壹 份。未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。

十一、合同签订：合同签订时间：20xx年 7 月 2 日；合同签订地点： 河北省固安县南

开发区朗瑞工地 。

需方： (签字) 电话：

供方：

(盖章)电话：

瓷砖供货合同最新9篇 篇六

合同签订人甲方：______公司

地址：__________________

联系电话：__________________

邮编：__________________

合同签订人乙方：______公司

地址：__________________

联系电话：__________________

邮编：__________________

鉴于甲方为瓷砖经销商，乙方为瓷砖厂家，为了达成进一步合作，甲、乙双方根据平等互利的原则，就“瓷砖订货”事宜达成如下合同：

一、订货数额：

甲方向乙方订购瓷砖，总订货金额为__________________元人民币。

二、付款方式：

1.甲方需要在订货后的2个工作日内付清全款。

2.乙方需提供8%的订金作为预付款。乙方在甲方付清全款后1个工作日内应向甲方提供瓷砖批次证明书。

3.如交易中途乙方发生意外事件导致甲方无法收取瓷砖，则乙方应退还甲方已交订金及其他由于此原因而产生的费用。

三、产品规格：

1.乙方需提供甲方订购的瓷砖规格及质量证明，并向甲方提供样品供甲方检视。

2.乙方应在签订合同的第10个工作日内进行生产，产品检验，包装及发货。乙方在这个时候需要向甲方提供相关产品质量证明以及出厂清单。

3.乙方需保证所提供的产品均符合国家相关标准，若出现质量问题，乙方需承担相关违约责任。

四、发货及运输：

1.乙方将以甲方提供的地址为收货地址进行发货。如发生运输过程中所遇到的任何问题，由乙方承担责任。

2.甲方可以要求加装相关运输保险，但费用应由甲方自行承担。

五、违约责任：

1.若在签订合同后，甲，乙双方任何一方违反合同约定，均应承担违约责任，违约方应向对方支付违约金。

2.若由于任何不可抗力原因，使合同无法履行，则双方均不需要承担违约责任。

3.如一方未能履行合同，导致另一方产生损失，背面的。一方要承担相对应的赔偿责任。

六、合同的生效和解释：

1.本合同自甲方，乙方签字盖章之日起生效。

2.若在本合同履行过程中出现任何争议，应先友好协商解决；协商不成时，提交当地有管辖权的仲裁机构进行处理。

3.本合同各条款之间应当是相互独立的，任何条款无效不影响其他条款的效力。

本合同两份，甲方一份，乙方一份，二者具同等效力。

签订日期：____________年______月______日

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

瓷砖供货合同最新9篇 篇七

现款提货，合同签订后需方付总款的为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。

瓷砖供货合同最新9篇 篇八

甲方：_________

乙方：_________

通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：备注：

本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。

二、质量标准：

1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应；

颜色按乙方送交的样板颜色为准。

2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。

3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换。

三、交货时间、地点、方式：

1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。

供货数量由甲方提供。

2、送货地点：甲方指定地点。

3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的。材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。

四、运输及运输保险费用：乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。

六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责；

施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证；

如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。

八、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：款到发货。

3、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。

九、合同纠纷解决方式：按其他相关法律法规的相关规定协商解决；

协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十、其他约定事项：在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；

其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同壹式两份，甲方壹份，乙方壹份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十二、补充协议

1 、乙方在接到甲方要货通知后5天内必须供货到现场。

2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：________

__________年____月____日_________年____月____日

瓷砖供货合同最新9篇 篇九

甲方：_________

乙方：_________

鉴于：_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：

第一条乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。

第二条乙方认购的'条件

1、乙方需为_____大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。

2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项

1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____