返回
首页 > 合同范本

买卖合同【最新5篇】

时间: 2024-03-02 11:33:11

现今社会公众的法律意识不断增强,很多场合都离不了合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢?问学必有师,讲习必有友,本文是漂亮的编辑为大伙儿分享的买卖合同【最新5篇】。

买卖合同【最新5篇】

买卖合同【最新5篇】 篇一

甲方(需方):

乙方(供方):

按照《中华人民共和国合同法》及相关规定,本着平等互利、协商一致的原则,甲方为满足客户需要,需从乙方购买一定量的物品,乙方承诺保证甲方的正常销售,兹订立合同条款如下:

一、采购酒品的种类、数量及金额(人民币)

二、交货日期及地点

2.1 交货日期:

2.2 交货地点:

三、合同价款(人民币):

3.1合同总价: 668160元 。总价中包括人工费、运输等费用。

四、付款条件及方式

4.1 产品预定后先支付该批货物货款的50%,全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章,支付剩余总价的50%。

五、包装和储放

5.1采购酒产品采用厂家标准包装,且必须满足运输安全要求和规范规定,由于包装和运输过程中造成产品损坏,一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。

5.2酒品出厂并运抵甲方指定交货地点后,由甲方签字验收,一切货物储放和保管事宜均由甲方负责。

六、交货方式

由乙方送货到甲方指定地点,相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担,乙方负责免费卸货。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。

八、违约和索赔

9.1任何一方单方面解除本合同,应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金,并承担由此引起的一切法律责任。

9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格,乙方予以更换,更换后仍不满足甲方要求的,乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。

9.4乙方未能在约定日期到货,每延误一天扣罚合同总款的3‰,延误超过

10天以上除按天扣罚外,另扣罚总价款的5%作为违约金,且甲方有权单方面书面解除合同,由乙方承担合同总价款30%的违约金。

9.5除不可抗力原因外,甲方未能按合同规定付款,甲方每逾期一周付款,按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外,还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。

十、争议与仲裁

10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。 十一、文本和生效

10.1本协议壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。

甲 方(签章):

乙 方(签章):

开户行:

开户行:

帐 号:

帐 号:

签定日期:

年月日

买卖合同【最新5篇】 篇二

甲方,即买方:_________

乙方,即供货工厂:_________

第一条甲方向乙方订货总值为人民币___元(元整)。其产品名称、规格详见20_0802TB1028附件

第二条货款及费用等付款及结算办法:订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝),余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失,由甲方承担。

第三条交货规定

1、交货方式及运费:由甲方指定德邦物流托运,运费由乙方承担。

2、交货日期:_________年_________月_________日24时发货。

第四条经济责任

(一)乙方的责任:

1、产品、品种、规格、数量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,三天内,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约,逾期三天未发货,乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

3、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值3%的罚金。

(二)甲方的责任:

1、甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量,而引起的乙方未能按时交货,则由甲方自行承担责任。

2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额2%付给乙方,延期罚金。

4、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80%的补偿金。

第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前3天与甲方协商。

第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下处理:

(1)申请仲裁机构仲裁;

(2)向人民法院起诉。

第十条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商。

第十一条本合同共一式二份,由甲、乙双方各执一份。

第十二条本合同有效期自_________年_________月_________日起至甲方收货之日起十天内验收无误。

订立合同人:

甲方:__________(盖章)

电话:________

身份证号:_____________________

乙方:________________(盖章)

经办人:____________

身份证号:_____________________

电话:____________

支付宝帐号:_________

_________年_________月_________日

买卖合同【最新5篇】 篇三

卖方(以下简称甲方):

买方(以下简称乙方):

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权,土地面积为______平方米,国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合。

公租房买卖合同范本

第1条房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米,分摊的共有共用建筑面积______平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

第2条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元,价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_______________________银行账号为:_________________________第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

第六条双方同意在签订本合同后一个月内,持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。

第七条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第2天起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。

第八条本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第2日起至实际付款之日止,每延期一日,乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本______份,房地产交易管理部门壹份,______________________________。

甲方(签名或盖章)_______________

乙方(签名或盖章)_______________

监证机关:_______________

代理人(签名或盖章)_____________________

代理人(签名或盖章)______________________

签订日期:___________年____月____日

买卖合同【最新5篇】 篇四

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 标的、数量、价款

名称

品种

产地

商标或品牌

计量单位

数量

单价

金额

合计人民币金额(大写):

第二条 质量标准:_______________________________________________

第三条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:

第四条 合理损耗标准及计算方法:

第五条 标的物的所有权自_________时起转移,但买方未履行支付价款义务的,标的物属于__________所有。

第六条 交(提)货方式、地点、时间、数量:

方式:____________________________________________

地点:____________________________________________

时间:____________________________________________

数量:____________________________________________

第七条 运输方式、到达站(港)和运输费用负担:

第八条 检验标准:

第九条 检疫单位、方法、地点及费用负担:

第十条 结算方式、时间及地点:

第十一条 担保方式(也可另立担保合同):

第十二条 本合同解除的条件:

第十三条 违约责任:

买方:

卖方:

第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列_____种方式解决:

(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十五条 本合同自___________生效。

第十六条 其他约定事项:本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本一式_______份,交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。

卖方(章):____________________ 买方(章):_____________________住所:__________________________ 住所:___________________________

法定代表人:____________________ 法定代表人:_____________________ 居民身份证号码:________________居民身份证号码:_________________

委托代理人:____________________ 委托代理人:_____________________电话:__________________________ 电话:___________________________

开户银行:______________________ 开户银行:_______________________账号:__________________________ 账号:___________________________

邮政编码:______________________ 邮政编码:_________________________________

年_________月________日

买卖合同【最新5篇】 篇五

甲方(买方):__________________________

乙方(卖方):__________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同:

第一条 合同标的要求

1、甲方同意从乙方购买,乙方同意出售附件所列系统设备。

2、产地:详见附件。

3、质量标准:

(1)按原厂质量标准,即以说明书为准。

(2) 其他:____________

4、技术标准:

乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。

5、其他要求:________________________

第二条 合同价款及支付方式

1、本合同所列各项目的总价款为人民币: ¥ __________________

2、支付方式:

(1)双方约定按以下第 ______种方式支付:

① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

② 第一期付款:合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

第二期付款:货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

第三期付款:________________________

③ 其他:______________________________

(2) 付款信息

乙方单位名称:________________________

开户银行:______________________________

帐号: ______________________________

乙方负责开具相关发票。

第三条 交货时间、地点和包装

1、交货时间:按以下第______种方式确定交货时间

(1)自合同签订之日起 ______日内。

(2)于______年______月______日内。

(3)其他方式:

相关推荐 热点推荐

Copyright©2020 1级文库版权所有 渝ICP备2023011259号-2

联系邮箱:kefu@1jiwen.com