建筑工程居间合同
随着人们法律观念的日益增强,合同起到的作用越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的建筑工程居间合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑工程居间合同 第一篇
发包方:_______________(以下简称甲方)
本项目承包单位:_______________(以下简称乙方)
为完成_______________住宅小区6#楼土方工程项目内容,甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的原则,就本土方工程的.开挖承包内容事项,在双方协商一致的基础上订立合同。具体条款如下:
一、工程概况
1、工程名称_______________楼工程。
2、工程地点:_______________
3、合同签定地点
二、承包内容及方式
1、工程承包内容:马路、清理土方。
2、承包方式:土方方量大约26000m,最终结算方量以实际丈量为准。
3、劳动力组织方式:乙方自行组织
三、合同工期
1、开工日期:_______________年_______________月_______________日(从甲方通知之日起开始计算)
2、竣工日期:_______________年_______________月_______________日。
四、质量标准:_________________达到支护要求.(须经发包方验收确认.)
五、合同价款及计算方式
1、按双方事前商定价计算:
1)土方开挖、运输20元/m3,
2)破碎砼由甲方支付台班费(破碎每小时260元),
3)挖机台班费220元/每小时,清扫。
2、增项或变更,须经甲方确认后双方另行商定,做到合理计价.
六、合同价款的支付方式;
在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%,土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。
七、安全责任;
土方开挖过程中,发生安全事故由乙方负责。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程居间合同 第二篇
合同编号:________________
委托人:__________________
签订地点:_______________
居间人:__________________
签订时间:___年___月___日
第一条委托事项及具体要求:_____________________________。
第二条居间期限:从___年___月___日至___年___月___日。
第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元。
第五条本合同解除的条件
1、当事人就解除合同协商一致;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的`行为表明不履行主要义务;
4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任:____________________________________________________________________________________
第七条居间人的违约责任:____________________________________________________________________________________
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项:___________________________________________________________________________
第十条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章):居间人(章):鉴(公)证意见:_________
居民身份证号码:_________居民身份证号码:_________经办人:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
电话:__________________电话:__________________
开户银行:__________________开户银行:__________________鉴(公)证机关(章)账号:__________________
建筑工程居间合同 第三篇
订立合同双方:
甲方: ________________保险代理人股份有限公司
乙方: ________________先生/女士
甲方详细地址:________________
乙方详细地址:________________
兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会,双方依诚实信用原则订立居间合约如下:
第一条 合意事项
双方依本合约之约定成立居间关系,不适用其它劳务关系相关约定或规定,乙方同意为甲方寻觅及指示可与其签订保险契约之相对人,而提供签约之机会。
第二条 居间报酬
保险契约因乙方之居间而成立生效,并逾期契约撤销期限确定生效后,乙方始得按甲方之相关报酬标准支领报酬。
第三条 合约期间
本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效,乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。本合约以个__________月为一期,每期届满后一个月内如乙方无异议则视同续约。
第四条 权利义务
双方同意遵守本合约之规定,乙方倘有违反本合约及其它相关办法之约定,__________或为本合约约定范围外之行为,致损及甲方或第三人权益时,应负损害赔偿责任。
第五条 合同争议的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交惠州仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的`,对双方均有约束力。
第六条 其它约定
本合约之条款及甲方所订其它相关办法均为本居间合约之构成部份。
本合约未尽事宜,悉依中华民国相关法令规章办理。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建筑工程居间合同 第四篇
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:
第一条:合同事项
1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。
2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。
第二条:报酬
乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额____%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)
第三条:付款方式
第四条:特别约定
1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。
2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的.事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。
第五条违约责任及合同生效
1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的____%乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。
乙方(章印)甲方(章印)
法人代表:_______________
法人代表:_______________
授权代理人:_______________
授权代理人:_______________
身份证号:_______________
身份证号:_______________
联系电话:_______________
联系电话:_______________
___年___月__日
___年___月__日
建筑工程居间合同 第五篇
甲方(委托人):____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
乙方(居间人):____________________
身份证号码:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
鉴于甲方拟承接_________工程,乙方愿意为甲方提供居间服务,促成甲方与建设单位签订工程承包合同,经双方友好协商,达成如下协议:
一、居间事项
乙方接受甲方委托,负责向甲方提供与_________工程相关的信息,引荐甲方与建设单位进行洽谈,并协助甲方与建设单位签订工程承包合同。
二、居间报酬及支付方式
若甲方成功与建设单位签订工程承包合同,甲方应按照工程承包合同总价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在与建设单位签订工程承包合同后的 _________ 个工作日内,向乙方支付居间报酬的 _________%;剩余居间报酬在工程开工后的 _________ 个工作日内支付完毕。
乙方应向甲方提供合法有效的发票。
三、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
甲方有权要求乙方提供与居间事项相关的信息。
甲方应积极配合乙方的居间工作,按照乙方的要求提供相关资料和文件。
若甲方与建设单位签订工程承包合同,甲方应按照本合同的`约定向乙方支付居间报酬。
甲方应自行承担与建设单位洽谈、签订工程承包合同及履行合同过程中产生的一切费用和风险。
(二)乙方的权利和义务
乙方有权按照本合同的约定获取居间报酬。
乙方应如实向甲方提供与居间事项相关的信息,不得故意隐瞒或提供虚假信息。
乙方应积极协助甲方与建设单位进行洽谈,促成甲方与建设单位签订工程承包合同。
乙方对在居间过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息负有保密义务,不得向任何第三方泄露。
四、违约责任
若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方故意提供虚假信息或隐瞒重要事实,导致甲方遭受损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、合同的变更与解除
本合同的变更或解除须经双方协商一致,并签订书面协议。
若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取措施减少损失。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至甲方与建设单位签订的工程承包合同履行完毕之日止。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第六篇
根据中华人民共和国合同法第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定,经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
委托方:______________________________
居间方:______________________________
工程名称:____________________________
工程地点:____________________________
第一条:事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条:委托方责任
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的'居间协议。
第三条:居间方责任
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条:委托方与矿主方龙里县
巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。
第五条:付款方式
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。
第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人:___________________
居间人:___________________
身份证:___________________
身份证:___________________
电话:_____________________
电话:____________________
________年_______月______日
建筑工程居间合同 第七篇
甲方:
乙方:
甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务,甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:
一、甲方委托乙方,为其单位提供、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系,以促成甲方实际与建设方签订工程合同。
三、报酬及给付方式:在乙方促成的工程合同签订后,甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式:建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内,甲方即向乙方支付相应的报酬,以此类推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付报酬的.日万分之五的滞纳金。
四、乙方保证:在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前,不得向甲方收取任何费用。
五、目前确定乙方为甲方提供的工程为:
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同,因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、乙方保证为甲方提供业务的合法性,对违法业务,甲方有权拒绝,并不对乙方支付任何费用。
九、本合同对甲、乙双方长期有效。
十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。解决不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
双方签字:
甲方: 乙方:
________年_______月______日
建筑工程居间合同 第八篇
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。
二、乙方的义务
1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的`权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方工程设计合同金额超出 元/平方米的部分均为本项目居间费用。(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积)
2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。
3、甲方以现金或转帐的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
建筑工程居间合同 第九篇
甲方(委托人):____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
乙方(居间人):____________________
身份证号码:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
鉴于甲方拟承接 _________ 工程,乙方愿意为甲方提供居间服务,促成甲方与建设方签订工程承包合同,经双方友好协商,达成如下协议:
一、居间事项
乙方接受甲方委托,负责向甲方提供与 _________ 工程有关的信息,引荐甲方与建设方进行洽谈,并协助甲方促成与建设方签订工程承包合同。
二、居间报酬及支付方式
若甲方成功与建设方签订工程承包合同,甲方应按照工程承包合同总价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在与建设方签订工程承包合同后的 _________ 个工作日内,向乙方支付居间报酬的 _________%;在工程开工后的 _________ 个工作日内,支付剩余的居间报酬。
乙方指定的收款账户信息如下:
开户银行:____________________
账户名称:____________________
账号:____________________
三、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
甲方有权要求乙方提供与居间事项有关的信息和资料。
甲方应积极配合乙方的居间工作,按照乙方的'要求提供相关文件和资料,并与建设方进行洽谈。
若甲方成功与建设方签订工程承包合同,甲方应按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。
甲方应保守在居间过程中知悉的乙方商业秘密和其他秘密。
(二)乙方的权利和义务
乙方有权按照本合同的约定获取居间报酬。
乙方应尽力为甲方提供与 _________ 工程有关的信息,协助甲方与建设方进行洽谈,并促成甲方与建设方签订工程承包合同。
乙方应保守在居间过程中知悉的甲方商业秘密和其他秘密。
四、违约责任
若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬,每逾期一天,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方提供的信息不真实或不准确,导致甲方未能与建设方签订工程承包合同,乙方应退还甲方已支付的居间报酬,并承担因此给甲方造成的损失。
五、合同的变更与解除
本合同的变更或解除须经双方协商一致,并签订书面协议。
若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至甲方与建设方签订的工程承包合同履行完毕之日止。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第十篇
委托人(以下简称甲方):
居间人(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。
第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条 甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。
第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。
第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条 乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的`约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。
第六条 本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
建筑工程居间合同 第十一篇
委托人:_________(以下简称甲方)
居间人:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的'2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程居间合同 第十二篇
甲方(委托人):___________
统一社会信用代码:___________
法定代表人:___________
地址:___________
联系电话:___________
乙方(居间人):___________
身份证号码:___________
地址:___________
联系电话:___________
鉴于甲方有承接建筑工程项目的需求,乙方具有建筑工程领域的信息资源和人脉关系,能够为甲方提供居间服务,帮助甲方获得建筑工程项目。双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,达成如下协议:
一、居间服务内容
乙方负责向甲方提供建筑工程项目的信息,包括但不限于项目名称、地点、规模、建设方要求、招标时间等。
乙方协助甲方与建设方进行沟通、洽谈,促成甲方与建设方签订建筑工程承包合同。
乙方应根据甲方的要求,为甲方提供与项目相关的咨询和建议。
二、居间报酬及支付方式
若甲方通过乙方的居间服务成功与建设方签订建筑工程承包合同,甲方应按照合同总价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在收到建设方支付的第一笔工程款后的 _________ 个工作日内,向乙方支付居间报酬的 _________%;剩余居间报酬应在工程进度达到 _________后的 _________ 个工作日内支付完毕。
乙方应向甲方提供合法有效的发票,甲方在收到发票后进行支付。
三、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
甲方有权要求乙方提供真实、准确的项目信息。
甲方应积极配合乙方的居间工作,按照乙方的.要求提供相关资料和文件。
若甲方与建设方签订工程承包合同,甲方应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量和工期。
甲方应按照本合同约定向乙方支付居间报酬。
(二)乙方权利与义务
乙方有权按照本合同约定获取居间报酬。
乙方应诚实守信,尽力为甲方提供优质的居间服务,确保所提供的项目信息真实、可靠。
乙方不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害甲方利益。
乙方应保守在居间过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息。
四、违约责任
若甲方未按照本合同约定支付居间报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方提供的项目信息不真实或不准确,导致甲方遭受损失的,乙方应承担赔偿责任。
任何一方违反本合同约定的其他义务,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
五、合同的解除与终止
经双方协商一致,可以解除本合同。
若甲方与建设方未能签订工程承包合同,本合同自动终止,双方互不承担责任。
若一方违反本合同约定,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________
法定代表人(签字):___________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):___________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第十三篇
甲方(委托人):___________
统一社会信用代码:___________
法定代表人:___________
地址:___________
联系电话:___________
乙方(居间人):___________
身份证号码:___________
地址:___________
联系电话:___________
鉴于甲方有承接建筑工程项目的需求,乙方具备建筑工程业务的信息资源和居间服务能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,就乙方为甲方提供建筑工程居间服务事宜达成如下协议:
一、居间服务内容
乙方负责向甲方提供_________的工程信息,包括但不限于项目的基本情况、建设单位的要求、招标条件等。
协助甲方与建设单位进行沟通、洽谈,促成甲方与建设单位签订建筑工程承包合同。
二、居间服务期限
本合同的居间服务期限自本合同签订之日起至甲方与建设单位签订建筑工程承包合同之日止。
三、居间报酬及支付方式
若甲方成功与建设单位签订建筑工程承包合同,甲方应按照工程承包合同总价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在收到建设单位支付的第一笔工程款后的 _________ 个工作日内,向乙方支付居间报酬的 _________%;剩余居间报酬在工程进度达到 _________后的 _________ 个工作日内支付完毕。
乙方应向甲方提供合法有效的收款凭证。
四、双方的权利与义务
(一)甲方权利与义务
甲方有权要求乙方提供真实、准确的工程信息。
甲方应按照乙方的要求提供必要的文件和资料,以便乙方开展居间服务工作。
若甲方与建设单位签订工程承包合同,甲方应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量和工期。
甲方应按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。
(二)乙方权利与义务
乙方有权按照本合同的约定获取居间报酬。
乙方应诚实守信,尽力为甲方提供优质的居间服务,不得故意隐瞒或歪曲工程信息。
乙方应保守在居间服务过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息。
乙方不得与建设单位或其他第三方恶意串通,损害甲方的利益。
五、违约责任
若甲方未按照本合同的'约定支付居间报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方提供的工程信息不真实或不准确,导致甲方遭受损失的,乙方应承担赔偿责任。
若甲方违反本合同约定,擅自与建设单位签订工程承包合同而未向乙方支付居间报酬的,甲方应按照本合同约定的居间报酬金额的 _________ 倍向乙方支付违约金。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________
法定代表人(签字):___________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):___________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第十四篇
甲方(委托人):____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
法定代表人:____________________
乙方(居间人):____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
身份证号码:____________________
鉴于甲方从事建筑工程业务,乙方具有建筑工程业务的资源和渠道,能够为甲方提供居间服务,帮助甲方获取建筑工程项目。双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,达成如下协议:
一、居间服务内容
乙方为甲方提供与建筑工程项目相关的居间服务,包括但不限于:
向甲方提供建筑工程项目的信息,包括项目名称、地点、规模、建设单位、招标要求等。
协助甲方与建设单位进行沟通、协商,促成甲方与建设单位签订建筑工程承包合同。
为甲方提供与项目投标、谈判等相关的咨询和建议。
二、居间报酬及支付方式
若甲方通过乙方的居间服务成功与建设单位签订建筑工程承包合同,甲方应按照工程承包合同总价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在与建设单位签订建筑工程承包合同后的 _________ 个工作日内,向乙方支付居间报酬的 _________%;剩余居间报酬在工程开工后的` _________ 个月内支付完毕。
乙方应向甲方提供合法有效的发票。
三、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
甲方有权要求乙方提供真实、准确的建筑工程项目信息。
甲方应积极配合乙方的居间服务工作,按照乙方的要求提供相关资料和文件。
若甲方与建设单位签订建筑工程承包合同,甲方应按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。
甲方应自行承担参与项目投标、谈判等过程中产生的费用和风险。
(二)乙方的权利和义务
乙方有权按照本合同的约定获取居间报酬。
乙方应诚实守信,尽力为甲方提供优质的居间服务,不得故意提供虚假信息或隐瞒重要事实。
乙方应保守在居间服务过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息。
乙方不得干涉甲方与建设单位之间的正常业务往来,不得向建设单位索取或收受任何财物。
四、违约责任
若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方故意提供虚假信息或隐瞒重要事实,导致甲方未能成功与建设单位签订建筑工程承包合同或遭受其他损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、合同的解除和终止
经双方协商一致,可以解除本合同。
若甲方与建设单位签订建筑工程承包合同后,本合同自动终止。
若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取措施减少损失。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第十五篇
甲方(委托人):____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
法定代表人:____________________
乙方(居间人):____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
身份证号码:____________________
鉴于甲方从事建筑工程业务,乙方具备建筑工程领域的资源和渠道,能够为甲方提供建筑工程项目的居间服务。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,订立本合同。
一、居间项目
乙方为甲方提供关于_________的居间服务,协助甲方与项目发包方(以下简称 “建设方”)达成工程承包合同。
二、居间期限
本合同的居间期限自本合同签订之日起至甲方与建设方签订工程承包合同并履行完毕之日止。
三、居间报酬及支付方式
若甲方成功与建设方签订工程承包合同,甲方应按照工程承包合同实际结算价款的 _________% 向乙方支付居间报酬。
甲方应在与建设方签订工程承包合同后的 _________ 日内,向乙方支付居间报酬的 _________% 作为预付款;在工程进度达到_________时,支付居间报酬的 _________%;剩余居间报酬在工程竣工验收合格后的 _________ 日内支付完毕。
乙方应向甲方提供合法有效的收款凭证,甲方将居间报酬支付至乙方指定的银行账户:
开户银行:____________________
账户名称:____________________
账号:____________________
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
甲方有权要求乙方提供真实、准确的'项目信息和居间服务。
甲方应积极配合乙方的居间工作,按照乙方的要求提供必要的文件、资料和协助。
若甲方与建设方签订工程承包合同,甲方应按照合同约定履行义务,确保工程质量、工期和安全。
甲方应按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。
(二)乙方的权利和义务
乙方有权按照本合同的约定获取居间报酬。
乙方应诚实守信,尽力为甲方提供与建筑工程项目有关的信息和机会,协助甲方与建设方进行沟通、协商和谈判。
乙方应保守在居间过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息,不得向任何第三方泄露。
乙方不得采取欺诈、胁迫等不正当手段促成甲方与建设方签订合同,不得损害甲方或建设方的利益。
五、违约责任
若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的 _________% 向乙方支付违约金。
若乙方提供的项目信息不真实、不准确或不完整,导致甲方未能与建设方签订工程承包合同或遭受其他损失,乙方应退还甲方已支付的居间报酬,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
若一方违反本合同的其他约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的全部损失。
六、合同的变更与解除
本合同的变更或解除须经双方协商一致,并签订书面协议。
若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行,双方应相互协商,妥善解决。
七、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):____________________
签订日期:______年______月______日
建筑工程居间合同 第十六篇
订立合同双方:
建设单位:_____,以下简称甲方;
设计单位:_____,以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建设地点在____.
第二条 甲方的义务
1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的.技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。___年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按___元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
建筑工程居间合同 第十七篇
甲方: 代表签字:
乙方: 代表签字:
甲乙双方充分发挥各自优势,根据《中华人民共和国合同法》经友好协商,依照平等互利的原则,达成如下协议。
一、委托事项:
1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈,向甲方提供该项目的重要信息,并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
2、居间成功:是指甲方与 签订的书面的`合同成功。
二、乙方义务:
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效,如达到现场无法签订合同成功,将有乙方承担甲方的往返费用。
三、甲方义务
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料,负责和 进行合同谈判。如果居间成功,则有甲方全面履行和 所签的专业合同,甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功,甲方应向乙方一次性支付居间报酬,如果未及时支付居间报酬,则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的支付方法及支付时间:
1、按照 第一次支付本合同中的甲方资金时,甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
2、采用现金方式支付。
五、保密事项;
甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密,双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。
六、居间终止 ,支付居间报酬后,本合同终止。
七、争议解决方案
如发生争议双方协商解决,反之,交当地仲裁委员会解决。
八、其他事项
未经双方同意,任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程居间合同 第十八篇
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份证号:
乙方(中介方):
身份证号:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其( 有限公司)进行承包建筑工程,达成居间合同如下:
一、 居间事项:
承包建筑工程:
二、 居间任务:
乙方为上述项目,提供信息、推介服务,并促成甲方取得工程施工总分包权。
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功,委托人
应当按按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程进度款时本合同才生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费:
1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权,甲方愿意支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;
2、付款方式:
1)、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;
4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。
三、 甲方责任和承诺:
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效。
乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后,甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系,不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功论,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、 甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
六、 有关本合同或在执行本合同中发生的.一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、 甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。
甲方:
乙方:
法人代表签章: 签名:
日期: 日期:
建筑工程居间合同 第十九篇
(以下简称甲方)_________
(以下简称乙方)_________
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:_________
居间人:_________
工程名称:_________
工程总价:_________
施工地点:_________
一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付______给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费_________%,第二次拨款付中间费_________%,第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:
1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日